合同样本是指作为合同文本模板的一份具体合同，它是合同起草的基础和参考。以下是小编整理的一些合同样本范文，供大家参考选择，并根据实际情况进行调整。
买方：(以下简称甲方)
卖方：以下简称乙方)
就甲方向乙方购买花木的事宜，经甲乙平等协商，根据《中华人民共和国合同法》签订本合同，以资共同遵守。
乙方供应的花木品种有香樟树、桂花树、迎春花、千头菊。
香樟树6棵×3000元=18000元;
桂花树4棵×145元=580元;
迎春花300棵×4元=1200元;
千头菊1000棵×2.5元=2500元;
木花箱(大)4组×500元=2000元;
木花箱(小)22只×260元=5720元。
三万元(30000元)。
1、花木质量要求：
(1)、植株生长旺盛，无现疫病虫害及机械损伤;无明显疤痕的遗留;
(3)、植株冠幅饱满紧凑，无缺失，偏冠，歪斜等现象;
(4)、花木无折断、枯枝现象，没有5cm以上的锯枝。
2、土球质量要求：
(3)、挖掘形式必须与包装形式规格相一致，包扎必须扎紧，包扎必须扎紧，土球不能松散，土球底部以45°角收底挖球形，遇大根必须据断，严禁根裂。
3、吊装要求：
(1)、树木挖掘修剪后，必须当天装车;
(2)、吊装时应采取必要的措施以不使土球及树干受损伤，严禁土球与树干之间松动。
4、技术要素：
(2)、花木起挖后，在停放及运输过程中必须进行保鲜、保湿、防风、防晒、抗蒸腾、抗寒等抗逆技术处理。
1、乙方义务：
(1)如期、如质、如量按合同第二条第二款附表中的数量选苗、起挖、包扎、吊装及运输至甲方地点。
(2)乙方负责办好检疫证及有关手续，并负责调度车辆。乙方负责验收前的所有费用(报价已含)。
(3)乙方负责花木验收前的所有操作组织及向甲方提供花木验收后的技术协助(卸车及种植)。
(4)乙方必须在15天内完成全部操作，即从合同签订生效日至所有花木供应种植完毕。
(5)乙方保证花木的成活，否则甲方拒绝付款。
(6)花木的运费、种植费、护养费均由乙方支付。
2、甲方义务：
甲方在确认花木成活后按合同支付货款。
甲方：
乙方：
在人们的法律意识不断增强的社会，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？小编精心为您带来了正规买卖合同书样本（4篇），希望大家可以喜欢并分享出去。
为保证有充足、稳定的加工原料，以利于组织生产，顺利完成外贸订单，根据《________》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就翠冠梨订购的有关事宜达成如下协议：
第一条甲方向乙方订购翠冠梨共________________吨，收购按市场价，保护价为_____________元/公斤。
第二条质量要求：
3、外观质量：果实新鲜饱满，表皮光滑亮泽，无病梨、无碎梨、无腐烂、无机械伤。
第三条收购保证金：
甲方口是/口否在______年______月______日前向乙方支付收购保证金__________元。交货时保证金应（口抵作收购款/口返还甲方）。保证金支付后，因甲方违约解除合同的，保证金不予退还；因乙方违约解除合同的，甲方应双倍返还保证金。
第四条交货时间：
计量方法：以交货地的称量为计价重量；运输方式及费用承担：由乙方自行将翠冠梨运至交货地点，费用由乙方承担。
第五条检验方法：
甲方在收购当场对乙方的翠冠梨随机检验，乙方须提供农残鉴定合格证书；检验时间：与交货时间相同；检验地点：与交货地点相同。
第六条结算方式及期限：
____________________________________________.
双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准：市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。
第七条担保方式：
__________________________________________________.
第八条本合同解除的条件：
___________________________________________.
第九条违约责任：
1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款____%的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定规格和外观质量的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担；但甲方应在_______日内通知乙方，否则乙方有权拒绝甲方的要求。
3、甲方未按约定收购符合产品要求的产品，应承担由此给乙方造成的损失。
4、_________________________________________________________________.
第十条因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
第十一条合同争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第________种方式解决：
（一）依法向____________人民法院提起诉讼；
（二）提交___________________________________仲裁委员会仲裁。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各一份。本合同于________________________终止。
第十三条其他约定事项：_____________________________________________.
1、终止之情形本协议于下列任一情形出现时即终止：
1.1合作期限届满而双方决定不在续约；
1.2守约方终止本协议；
1.3任何一方宣布破产或进入清算或解散程序；
1.4如不可抗力持续三十（30）日以上，任何一方根据本协议的约定发出终止本协议的书面通知。
2、终止后之事项。
2.1在本协议终止后十五（15）日内，双方应取消彼此系统之间的链接。
2.2本协议之终止并不影响本协议终止前未完成之结算义务。
甲方全权负责乙方____的全案策划以及全权代表乙方就该____在全国（含港台）范围内的对外洽谈、市场推广等，以求乙方____交易的顺利达成。
购货方：________________________（以下简称为甲方）。
供货方：________________________（以下简称为乙方）。
一、产品名称：________________________。
二、数量：________块。
三、价格：________（含税价）。发票要根据甲方的要求开具（如页岩砖等），并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准。
甲方会同相关技术管理人员，仓管员，按合同相关规定验收，如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求，甲方有权按实际情况签收或退货，由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用，并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式：________________________。
七、交货地点：________________________。
八、交货日期：乙方必须按质按量及时供应，并确保在________之内送达施工现场，如因乙方供货原因造成停工待料的，由此产生的。相关费用有乙方承当。
九、违约责任：甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行，如甲乙双方遇到未尽事宜，双方另行协商解决，结果与本合同具有同等效力，如协商不成按经济合同法到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
来源：网络整理免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
content_2();。
经甲、乙双方共同协商，现就甲方土地转让给乙方使用等事宜达成本契约书如下：
一、甲方愿将位于____________________，____组自征地、____________________自南向北第____排____号土地，土地面积共计________平方米__________，按总计价款合______________元，一次性付款的办法转让给乙方。
二、土地证及村组手续由甲方负责办理，如需办理房产证由甲方协助办理，甲方确保乙方在此长期经营、居住，并在公共设施(如水、电路)等的使用及维护方面与本村民享受同等待遇。
三、乙方在建房过程中，若因甲方原因出现问题、土地纠纷或政府征收及非乙方原因造成不能施工，都由甲方负责解决，解决不了的，退回本金及利息。
四、甲方因此事与其家庭成员之间的地产及经济纠纷由甲方签约人负责，与乙方无关。
五、本契约书一经签订，甲乙双方共同遵守，决不反悔，任何一方违约，将向对方承担本契约书价的双倍赔偿。
六、本契约书一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条标的、数量、价款
名称
品种
产地
商标或品牌
计量单位
数量
单价
金额
合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）
第五条标的物的所有权自____________时起转移，但买方未履行支付价款义务的，标的物属于____________所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量：
第十三条违约责任：
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可申请当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十五条本合同自__________生效。
第十六条其他约定事项：____________________________________________。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
合同正本一式二份，买卖双方各执一份；合同副本一式_______份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方（章）：_________________
买方（章）：_______________
________年_______月______日
甲、乙双方本着平等自愿的原则在充分协商，且乙方已对甲方所出售的房产做了充分了解，愿意购买的基础上就下列房产买卖事宜订立本契约。
第一条标的、价款：
房屋坐落：__________;
建筑面积：__________;
产权证号：__________;
土地证号：__________;
第二条乙方于契约签订之日向甲方支付购房定金__________万元(大写：__________)，乙方全部购房款于__________年__________月__________日前一次性付给甲方，购房定金在付款时冲抵房价款。
第三条甲方于年月日将上述房产正式交付给乙方。甲方将房产转移给乙方时，该房产占用范围内的土地使用权一并转移给乙方。
第四条甲方保证上述房产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。
第五条乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，每逾期一日，违约方向对方支付相当于上述房屋价款__________%的违约金。
第六条办理上述房产交易过户手续所需要交纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担。
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.向有管辖权的人民法院起诉。
第八条双方协商补充协议如下：
第九条本契约双方签字(盖章)后生效。
第十条本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
甲方：__，__，30岁，汉族，__人，住高邮市临泽镇泰山北村68号。
__，女，30岁，汉族，__人，住高邮市临泽镇泰山北村68号，系__之妻。
乙方：，男，25岁，汉族，兴化市人，住兴化市李中镇刘沟村七组。
上列甲、乙双方就房屋买卖具体事宜，经协商一致，特订如下协议：
一、甲方夫妇将自己共同所有的坐落于高邮市临泽镇泰山北村68号楼房一幢及全部附属房屋(含院落)、厕所等全部出售给乙方所有。房屋的四址以土地使用证为准，但不在土地使用证登记范围内却属于甲方使用的其他土地(含菜地)均一并转由乙方使用。
二、房屋总价款为人民币陆万陆仟元。此款于本协议签订时支付人民币叁万元，余款人民币肆万陆仟元于年月日全部付清。此时甲方应将房屋的产权、土地使用等随房手续全部交给乙方。
三、现在买卖房屋内的水、电等户头均无偿归乙方所有，
但户头的更名手续由乙方自行办理，所需费用也由乙方自行承担。
四、房屋的产权过户、土地使用权的变更等手续由乙方自行办理，其相关费用，由乙方承担。但甲方应提供必要的相关证件。
五、双方约定让房日期为年月日交纳最后房款的当日。
六、本协议甲、乙双方均不得反悔。否则，违约方应按房屋总价款的10%向对方支付违约金。
七、其他无争议。
本协议一式四份，甲、乙双方及有关部门各执一份。此协议经甲、乙双方签字后生效。
甲方：乙方：
签约日期：年月日
一、汽车型号及金额：
汽车品牌：_________。
型号：_________。
发动机号：_________。
合格证号：_________。
车架号：_________。
海关单号：_________。
商检单号：_________。
颜色：_________。
价格：_________。
备注：_________。
二、交车地点、方式：
交车地点：_________交车时间：_________。
付款方式：_________付款时间：_________。
三、质量、维修：
1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;。
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;。
(3)保修卡或保修手册;。
(4)说明书;。
(5)随车工具及备胎。
(以上3、4、5项如没有，售前应说明)。
5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7、汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。
8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任(双方协商)：
五、争议的解决方式：
凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的.，对双方均有约束力。
六、合同份数。
本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份(市场留存期一年)。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人：_________。
出卖人：_________。
买受人姓名(章)：_________。
出卖人姓名(章)：_________。
地址：_________。
地址：
电话：_________。
电话：_________。
时间：_________。
一事达成如下协议：
一、 甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年 月 日前一次性付款。
三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。
五、 甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。
六、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
七、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________________
乙方(买受人)：_______________________
_____年 _____月_____日
住所：________________________。
乙方（买受人）_______________。
住所：_________________________。
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
汽车品牌及型号规格：________________。
生产厂名称：_________出厂时间：______。
首选颜色：_________次选颜色：_________。
车辆单价：_________元，大写_________。
数量：_________台。
车辆总价：_________元，大写_________。
运费：_________元，由_________方承担。
出库费：_________元，由_________方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另行签订委托服务协议书（附件）。
乙方在签定合同时即付定金：_________元，在结算时冲抵车款。
乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1.一次性付款方式：签署本合同之日起_________日内，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________.
2.汽车消费贷款方式：签署本合同之日起_________日内，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
3.分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________.
1.交车时间：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：乙方自提口甲方送车上门口。
3.交车地点：_________。
4.交车时里程表记录小于：
（1）_______公里口。
（2）_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（附件），即为该车辆正式交付。
8.车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
1.由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因，以及国家政策发生重大变化，导致生产厂家，政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货，卖方可免除违约责任。
2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3.遇有不可抗力、不可预测因素的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2.甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3.双方对车辆质量的认定有争议的，可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。
1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货，生产厂有规定的按其规定执行。生产厂没有规定的，且乙方是消费者权益保护法所指的消费者的，则按以下约定执行：在车辆使用半年口1年口1年半口（选1项，下同）或行驶1.5万公里口2万公里口2.5万公里口内（车辆使用年限与行驶公里以先到为准），同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换2次口3次口（以修理单据和发票为准，下同）后仍未排除故障无法使用。或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）。或累计修理5次口6次口后仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
2.按照上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费：_________。
3.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养，修理单位应出具相应的修理单据和发票。
4.由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题，或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
5.本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
1.乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
2.甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_________个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。
4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5.经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为，应协商解决。也可请求_______市汽车流通协会汽车消费纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解。协商不能解决或调解不成的由_______仲裁委员会仲裁。如双方当事人不同意仲裁条款可另行协商其它争议解决方式，双方当事人另行约定的方式为：_________。
1.双方前列地址、电话若有改变，应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3.本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
4.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
为确保果品质量，打造_____名牌，甲方_____市_____脐橙试验场有限公司，以_____省_____县_____镇_____村为果品生产基地，由胡居林同志负责验检买卖果品。为落实质量、产量、经济责任，本着互助互利原则，经甲乙双方协商特订条款如下：
1、品种质量：品种，数量吨，规格无病斑，无果蒂脱落、汁多化渣香甜、糖度高、可溶性固形物达_________%以上，果皮光洁、新鲜有光泽的优质果。
3、买卖价格：按当地市场价和甲乙双方协定每公斤费每公斤_________元，合计每公斤_________元。
4、工酬金费：每年甲方应付给乙方的工酬金，每公斤元。
5、应付款：甲方应在采果前15天预付乙方20%买卖金，给乙方作为买卖定金，其余货到果品规格质量达到规定要求付清全部货款。
6、乙方责任：乙方必须严格把好质量关，维护本公司的大局利益，如发生质量问题造成经济损失，由乙方承担责任。
7、甲方责任：甲方必须及时按合同规定付给乙方各项买卖金费和工酬金。如发生拖欠乙方各项规定金费，乙方可向劳动局及司法机关提起诉讼。甲方除付欠乙方的金额外，还需承担因此造成的误工、补偿等费用。
8、履行地点：合同履行地金华。
9、本合同未尽事宜，双方协商解决。
10、本合同一式二份，甲乙双方签字生效，双方必须严格遵守。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
申请人：_________________有限公司，住所地：______________。
法定代表人：______________，该________________。
申请人因_____________跃诉申请人买卖合同纠纷一事向法院提出管辖权异议。
申请事项。
请求贵院依法将本案移送__________人民法院审理。
事实与理由。
詹必跃诉申请人买卖合同纠纷一案，因双方签订的买卖合同的履行地在申请人所在地，且申请人又是本案的被告，因此，詹必跃诉申请人买卖合同一案的合同履行地及被告住所地均为申请人所在地，即上海市南汇区。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖，故本案的管辖地应该是申请人住所地上海市南汇区人民法院。请贵院依法移送。
此致
__________人民法院。
申请人：________________。
_____________年_____月_____日。
11.1. 合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。
11.2. 本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：
（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；
（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。
订立合同双方：
买受人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出卖人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
２．产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（＿＿）项执行：
（１）按国家标准执行；（２）无国家标准而有行业标准的，按行业标准招待；（３）无国家和行业标准的，按企业标准执行；（４）没有上述标准的，或虽有上述标准，但买受人有特殊要求的，按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具备规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据）。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法。
１．产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
２．计量单位、计量方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由买卖双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）
３．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由买卖双方商定。产品的包装物，除国家规定由买受人供应的以外，应由出卖人负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行；有关主管部门无规定的，由买卖双方商定包装物回收办法，作为合同附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向买受人另外收取。如果买受人有特殊要求的，双方应当在合同中商定，其包装费超过原定标准的，超过部分由买受人负担；其包装费低于原定标准的，相应降低产品价格。）
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）
１．产品的交货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
２．交货方法，按下列第（＿＿）项执行：
（３）买受人自提自运：
３．运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
４．到货地点和接货单位（或接货人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（买受人如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前四十天通知出卖人，以便出卖人编月度要车（船）计划；必须由买受人派人押送的，应在合同中明确规定；买卖双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方当事人和运输部门的责任。）
第五条 产品的交（提）货期限
（规定送货或代运的产品的交货日期，以买受人发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定买受人自提产品的交货日期，以出卖人按合同规定通知的提货日期为准。出卖人的提货通知中，应给予买受人必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）
第六条 产品的价格与货款的结算
１．产品的价格，按下列第（ ）项执行：
（１）按政府定价执行；
（２）按政府指导价执行；
（３）不属于政府定价或政府指导价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按买卖双方的商定价执行。
（执行政府定价或政府指导价的，在合同规定的交货或提货期内，遇政府调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由买卖双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的，按合同规定的价格执行。）
２．产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）
第七条 验收方法
（合同应明确规定：１．验收时间；２．验收手续；３．验收标准；４．由谁负责验收和试验；５．在验收中发生纠纷后，由哪一级产品质量监督机关招待仲裁等。）
第八条 对产品提出异议的时间和办法
１．买受人在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在＿＿＿＿＿＿天内向出卖人提出书面异议；在托收承付期内，买受人有权拒付不符合合同规定部分的货款。
２．买受人未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
３．买受人因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
４．出卖人在接到买受人书面异议后，应在＿＿＿＿＿天内负责处理，否则，即视为默认买受人提出的异议和处理意见。
（买受人提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）
第九条 出卖人的违约责任
１．出卖人不能交货的，应向买受人偿付不能交货部分货款的＿＿＿＿＿％（通用产品的幅度为１％－５％，专用产品的幅度为１０％－３０％）的违约金。
２．出卖人所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果买受人同意利用，应当按质论价；如果买受人不能利用的，应根据产品的具体情况，由出卖人负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。出卖人不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
３．出卖人因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，出卖人应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。买受人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，出卖人应当偿付买受人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，出卖人应当负责赔偿。
４．出卖人逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分贷款计算，向买受人偿付逾期交货的违约金，并承担买受人因此所受的损失费用。
５．出卖人提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，买受人在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因买受人保管不善而发生的损失，应当由出卖人承担。
６．产品错发到货地点或接货人的，出卖人除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。出卖人未经买受人同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
７．出卖人提前交货的，买受人接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，买受人可拒绝提货。出卖人逾期交货的，出卖人应在发货前与买受人协商，买受人仍需要的，出卖人应照数补交，并负逾期交货责任；买受人不再需要的，应当在接到出卖人通知后十五天内通知出卖人，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 买受人的违约责任
１．买受人中途退货，应向出卖人偿付退货部分货款＿＿＿＿＿％（通用产品的幅度为１％－５％，专用产品的幅度为１０％－３０％）的违约金。
２．买受人未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得以顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向出卖人偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。
３．买受人自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向出卖人偿付逾期提货的违约金，并承担出卖人实际支付的代为保管、保养的费用。
４．买受人逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。
５．买受人违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
６．受买人如错填到货地点或接货或对出卖人提出错误异议，应承担出卖人因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由，并应在＿＿＿＿＿＿＿天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿＿＿＿种方式解决：
１．提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；
２．依法向人民法院起诉。
第十三条 其他
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
本合同自＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿＿＿份，分送银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。
＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日订
二、代理人。
三、订货。
1.乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：
(1)乙方电子商务平台。
(2)电子邮件。
(3)传真。
(4)订货合同。
(5)其他。
四、交货及验收。
五、商品促销。
1.乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划，以加速商品的周转和销售。
六、商品退换。
(1)不接受退换货。
(2)有条件的退换货。
(3)在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货。
(1)残、次品。
(2)滞销、过季商品。
(3)其他在第______种条件时，甲方接受乙方退货：
(1)残、次品。
(2)滞销、过季商品。
七、对账与结算。
1.双方确认的结算方式为：
(1)预付货款。
(2)货到付款。
(3)铺货后按结算周期付款，铺货期为____日。
2.采用第1条第。
(3)种方式结算的，双方应当在本合同中明确对账及结算周期。
5.双方确定的付款方式为：
(1)现金。
(2)转账支票。
(3)电汇。
(4)。
九、违约责任。
十、合同的解除。
(1)存在本合同第九条第。
2、
3、4款约定的严重违约行为时;。
(4)未经他方同意，把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;。
(5)增值税一般纳税人资格被取消时。
3.合同解除后，双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账和结算。十。
一、合同期限。
(1)向____________人民法院提起诉讼;。
(2)向____________仲裁委员会申请仲裁。十。
三、其他。
2.本合同附件为合同的有效组成部分，按照双方约定的解释顺序进行解释。
3.本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。
一、产品名称、型号、数量。
二、产品质量。
1、质量标准：
2、乙方对产品质量的特殊要求：
3、乙方对产品包装的特殊要求：
三、产品价款。
十、其他约定事项。
三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。十。
采购单位(甲方)：
供应商(乙方)：
鉴证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：)，甲、乙双方经协商，达成如下条款：
注：以上合同总价系指在杭州市区的交货价(包括运费、仓储费、出库费等相关费用)。
1、乙方保证本合同所供车辆是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三c”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。
2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任;由甲方验收合格后提车。
3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点，由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收提车工作。
2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌(验证)所需的一切相关资料及随车的工具器材，并在保养手册上粘贴《杭州市政府采购售后服务联系单》。
1、乙方将车辆运达交货地点后，甲方当场验收合格后，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的车辆和所有配件、附件，必须保证其序列号、产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实杭州市区范围内的特约维修网点(站)，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元)，合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在个工作日内，向甲方办理结算货款手续。
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
本合同如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号：)、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
甲方(供方)：
乙方(需方)：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以致双方信守执行。
第一条商品名称、种类、规格、单价、数量。
甲方向乙方提供以下货款。
第二条商品质量标准。
如果乙方在销售此批货物的过程中，发现不合格产品，乙方有权要求退还商品，甲方应无条件接收退还商品要求。
如果乙方发现大小号不一，或色泽发生错误等，甲方也应提供退换货服务。
第三条商品单价及合同总金额。
双方核定单价为：
总计人民币：
如今原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需方双方协商，按上述价格执行。
第四条交货方式。
交货时间：
交货地点：
运输费支付方式：
第五条付款。
乙方应自合同签订之日起，预付给甲方元的押金款，逾期不付的将视为放弃本合同。乙方应于贷款送达之日起半个月内将剩下的元补付给甲方。
第六条违约责任。
1、付款后甲方无货，使乙方造成损失，应偿付乙方此批货款总价5%的违约金。
2、甲方如提前或延期交货或交货不足数量者，甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金。乙方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付甲方此批货款总值3%违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承诺经济责任。
3、甲方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货方法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，如经甲方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失。处理费用由甲方补付给乙方。
4、当事人一方因不可抗拒力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第七条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
第八条合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换或另订合同，方为有效。
此合同一式两份，分别由甲乙双方妥善保管。
甲方(供方)：
乙方(需方)：
日期：
买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。
许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。
买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。
在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。
所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。
购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。
合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。
购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。
这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。
1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的;。
2、明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题判断标准，确定是否出现质量问题，并约定维修期限、条件等。