条据的重要性不容忽视,对于个人和组织来说,都是一个重要的管理工具。条据书信的写作应该简洁明了,避免使用冗长或晦涩的表达,以便读者能够快速理解其内容。小编整理了一些常用的条据书信写作技巧和注意事项,希望对大家的写作有所启发。
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):
应甲方需要,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。
四、工程造价:本工程预算价为元。
(大写金额:整)(详见工程预算书)。
五、承包方式:包工包料。
六、付款方式:
合同签订后7日内,甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时,甲方一次性支付剩余款项。
七、结算方式:实测工程量×固定单价。
八、工程工期。
工期总日历天数为天,自年月日至年月日。
九、施工要求。
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项。
1
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
十一、本协议共2页,一式肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
附件:工程预算书。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期:年月
乙方(盖章):法定代表人(签字):签订日期:年月2日日
甲方(全称):
乙方(全称):
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
承包范围:
承包方式:
二、工程日期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:_____天。
三、质量标准。
工程质量标准:
四、合同价款。
金额(人民币大写):
五、组成合同的文件。
1、本合同。
2、中标通知书。
3、投标书及附件。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
6、工程量清单。
7、工程报价单及预算书。
双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
六、合同的生效及终止。
1、合同签订之日起生效。
2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。
七、图纸。
提供方及份数:
八、甲方工作:
1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
4、提供具备施工条件的施工场地。
5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。
6、双方约定甲方应做的其他工作:
九、乙方工作。
1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
2、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。
十、施工组织设计和工期。
1、开工及延期开工。
乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。
2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:
a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;。
b)工程量改变和设计变更;。
c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;。
d)不可抗拒力;。
e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;。
f)双方约定工期顺延的其他情况:
3、工程竣工。
a)乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。
b)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工合同,作为合同文件组成部分。提前竣工合同应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
十一、工程质量。
a)工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。
d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e)隐蔽工程和中间验收。
根据国家、省、市有关规定执行。
f)重新检验。
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。
g)本工程约定的质量保修金为施工合同价款的%,
本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)。
质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。
十二、合同价款与支付。
1)合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。
2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:
3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。
4)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
十三、工程设计变更。
施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。
十四、竣工验收与竣工结算。
1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。
2)工程竣工验收合格后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容,进行工程竣工结算.
3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按合同中关于争议的约定处理。
十五、索赔和争议。
1)违约的处理:
除不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它违约行为,由乙方支付违约金,违约金按工程总造价的0.5%每天计收,但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。
2)索赔。
除非双方合同将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
3)争议。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
十六、合同解除。
1)甲,乙双方协商一致,可以解除合同。
2)有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:
1、因不可抗力致使合同无法履行;。
2、因一方违约致使合同无法履行。
3)一方根据上述约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前10天告知对方,通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
4)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同,不能退还的贷款和因退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
5)合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十七、合同份数。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份;副本一式两份,甲乙双方各执一份。
十八、补充条款。
甲方:(章)乙方:(章)。
法定代表人:法定代表人:
日期:
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况。
1.工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
第二条承包范围:
第三条工程承包方式:_________。
第四条合同工期。
开工日期:_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整。
工程造价:_________。
付款方式:_________。
价款调整:_________。
第六条工程质量及验收标准。
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工。
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修。
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
第九条双方的权利和义务。
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第十条违约责任、索赔。
1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十一条争议的解决。
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条其他约定。
1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
合同经办人:_________合同经办人:_________。
电话:_________电话:_________。
传真:_________传真:_________。
开户银行:_________开户银行:_________。
帐号:_________帐号:_________。
通讯地址:_________通讯地址:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
协议签订地:_________协议签订地:_________。
发包人:承包人:
住所:住所:
委托代理人:营业执照号:
电话:法定代表人:电话:
委托代理人:电话:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况。
1.1工程地点:___________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);。
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5协议价款:本协议工程造价为(大写)____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理协议》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务。
4.2提供施工期间的水源、电源;。
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误。
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,协议工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准。
双方约定本工程施工质量标准:_______________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合协议约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合协议约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)_________________________;。
(2)_________________________;。
(3)_________________________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。
2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条工程款支付方式。
1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)协议生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
_________________________。
第一次开工前三日支付元。
第二次工程进度过半支付元。
第三次双方验收合格支付元。
工程进度过半指:___________________________。
(2)其他支付方式:_________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
12.1协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成协议无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理协议终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条协议争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项:____________________________。
第十六条附则。
1本协议经双方签字(盖章)后生效,协议履行完毕后终止。
2本协议签订后工程不得转包。
3本协议一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
4协议附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
发包人(签字)承包人(盖章)。
法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议:
第一条项目建设依据。
出卖人以划拨方式取得位于_________、编号为_________的地块的土地使用权。【土地使用证编号】为_________。
该地块土地面积为_________,规划用途为_________。
出卖人经批准,在上述地块上建设经济适用住房【暂定名】_________。建设工程规划许可证号为______________,施工许可证号为_________,房地产开发经营许可证号为_________。
第二条经济适用住房销售依据。
买受人持《经济适用住房购房证明》,编号_________,购买的经济适用住房为【现房】【预售经济适用住房】。销售经济适用住房批准机关为_________,经济适用住房销售许可证号为_________。
第三条买受人所购经济适用住房的基本情况。
买受人购买的经济适用住房(其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第___【幢】【座】_________【单元】_________【层】_________号房。
该经济适用住房的用途为住宅,属_________结构,层高为_________,建筑层数地上_________层,地下_________层。
该经济适用住房阳台________________是【封闭式】,________________是【非封闭式】。
该经济适用住房合同约定建筑面积共_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按建筑面积计算该经济适用住房价款:
1.核定住房标准内的建筑面积为_________平方米,单价为(_________币)每平方米_______元,金额为(______币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.超出核定住房标准的建筑面积为_________平方米,单价为(____________币)每平方米_______________元,金额为(_________币)_________仟________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
该经济适用住房金额合计为(_________币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾________元整。
第五条面积确认及面积差异的处理。
经济适用住房交付后,合同约定面积与产权登记面积有差异的,双方同意按第________种方式进行处理:
1.合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值在3%以内(含3%)时,以产权登记为准,按每平方米原价格不变多退少补。
合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值超出3%,买受人有权退房,出卖人按银行同期利率支付利息。买受人不退房,误差大于3%的部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。误差小于3%的部分,由出卖人按原价款退还买受人。
2.双方约定:
____________________________________________________________。
第六条付款方式及期限。
买受人按下列第_________种方式按期付款:
1.一次性付款。
乙方在_____年_____月_____日前付清全部房价款_______%的,甲方给予乙方占付款金额_______%的优惠,即实际付款额为(_________币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.分期付款。
乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_________银行(帐户名称_________,帐号:_________)。
(4)_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%,计(_________币)_________仟________佰_________拾________万_________仟________佰________拾_________元。
3.贷款方式付款。
(3)买受人应于_________年_________月_________日前首付款付清后,持有关材料于_________年_________月_________日前到________银行办妥贷款手续,否则视为买受人违约。
第七条买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_________种方式处理:
1.逾期在_________日之内,自本合同规定的应付款限期第二日至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金,合同继续履行。
2.逾期超过_________天后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_________%向出卖人支付违约金。
时间:__________。
甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式。
三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。
在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任1.甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任:(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。
做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。
同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。
必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金:质保金按工程总造价的_。
______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。
因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。
工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
甲方:________________乙方(施工责任方):______。
经办人:______________施工责任人:______________。
为贯彻"安全第一,预防为主"方针,促进安全管理,明确双方的安全责任,确保施工中人身和财产安全,根据有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目:_________。
第二条施工地址:_________。
第三条安全管理目标:杜绝发生任何造成人身伤害和财产损失的各类事故。
第四条甲方安全责任。
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有相关资料。
2、甲方应按要求制定施工安全措施,在开始施工前知会乙方。
3、甲方应按照安全管理规定进行施工。
4、甲方应当在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
5、甲方应当及时清理开挖路面和顶管作业产生的泥水、集土以及恢复坑、沟等,做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
6、甲方严禁驾驶乙方所属车辆,动用空压机、切割机等机械设备。
7、发生以下情况,由甲方承担责任:
(1)各类人身伤害事故;。
(3)因施工造成的市政设施损坏;。
(4)因施工造成的各类经济纠纷;。
第五条乙方安全责任。
1、乙方应当教育和督促所属人员遵守安全规定,按照操作规程进行作业。
2、乙方应当积极做好协调工作,配合甲方做好施工相关工作,保证施工顺利进行。
3、乙方人员不得驾驶甲方车辆,不得操作甲方作业机械。
第六条本协议有效期:20____年6月11日至工程竣工之日。
第七条本协议一式两份,双方各持一份。
第八条本协议签订地点:长通信阳分公司。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
20_年_月_日。
建设单位(以下简称甲方):承包单位(以下简称乙方):工程名称:
工程地点:
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求。
1.施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2.高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3.进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
4.工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5.特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6.拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7.严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗。
位、不串岗,作业时思想要集中。
9.严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10.面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。
11.各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12.施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。
13.脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15.作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16.年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17.遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18.手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19.作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求。
1.配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4.施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上。
锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6.配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
10.
插线板。
(三)电焊机使用要求。
1.操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2.所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3.电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5.焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6.各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
(四)动火要求。
1进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。
3施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存。
现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入。
放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。
6焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8.五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求。
1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2.上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
3.吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4.进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5.上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
6.吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7.吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
8.篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
(六)人身安全防护措施。
1安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象。
在牢固结实的地方。
3施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落。工具用后放入工具袋,工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后,做到工完场清。
(七)安全管理。
1成立安全生产领导小组,由项目经理负责,设置专职安全员检查工程的安全生产工作,严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。
2编制施工组织设计方案和施工技术措施时,都必须有针对性的安全措施,同时必须具备施工现场各类事故应急响应,建立事故应急救援组织,完善设施,编写事故应急处置预案,并定期组织职工演练。
3做好各分部分项安全交底工作,施工班组每天开班前会,对工人进行针对性安全教育,新工人未经三级安全教育不得上岗。
4保证和完善各项安全宣传措施,醒目位置设立安全生产宣传牌,场内安全生产宣传牌警告。
(八)文明施工要求。
1.进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
2.寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
3.严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
4.施工现场严禁随地大小便。
5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
7.进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
(九)施工现场环境要求。
1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
2.施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
5.在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
(十)工程质量的要求。
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章)乙方单位(章)。
代表人:项目负责人:
甲方:
乙方:
乙方申请甲方所辖公路、桩号km+(路左、路右)有涉路施工行为,为了解决施工中的安全隐患、扬尘污染、噪声等问题,特立此协议。
1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作,要符合文明施工要求;
7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生,乙方要承担法律责任,行政许可证视情节相应失效。
补充条款:
2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡,封闭式施工;
4、凡公路上埋设井盖的施工单位,一定要对井盖设施每天进行巡视,一旦发现丢失要立即更换,出现人身伤亡事故,均由乙方负责承担。
甲、乙双方根据协议中的内容,要严格履行各自的义务与责任,此协议甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)
负责人:负责人:
年月日年月日
为了加快施工进度及质量,有效维护双方信誉,明确双方责任权利,使工程优质加速得到保障,根据中华人民共和国建筑合同法及相关法律文件制度规定;结合本工程具体情况,遵循平等,公平,诚信的原则,甲方将华宇城市印象8#住宅楼基础土方开挖,坑槽内外倒运工程?承包给乙方。
经甲乙双方充分协商一致达成如下协议,望严格遵守执行。
一.工程名称:
华宇城市印象8#住宅楼。
二.工程地点:
宝鸡市蔡家坡镇东一路院内。
三.合同订立地点:
四.合同订立时间:
20××年月日。
五.工期要求:
机械进场一周内施工完毕。
六.合同单价:
元/,大写元每立方米。
七.结算方式:
基础开挖土方完,经甲乙双方验收合格后,按实际开挖土方工程量,现场实测实量进行结算。
八.付款方式:
在建设单位《华宇房地产公司》给承包工程单位《第一项目部》主体付第一次人材费进度款后,一次性结清单项开挖土方机??款。
九.乙方责任:
在机械进场施工阶段,乙方必须严格按照甲方现场指挥者要求进行作业,有特殊部位及机械误工所造成的一切经济损失均由乙方自行承担。基础开挖计划施工日期内延误工期按开挖工程量款项10%予以处罚。
十.安全要求:
树立安全意识,按施工规范??,杜绝事故。在正常施工日期内发生的一切不安全因素均由乙方承担全部责任及经济损失。甲方概不负责。
本合同一式两份,加以双方各执一份,具有同等的法律效力,合同约定内容完成及款项付清后自动失效。
甲方:乙方:
委托人:委托人:
签订日期:签订日期:
甲方:
乙方:
为保证工程质量和安全文明施工,落实各项管理制度的实施,确保施工工期,甲乙双方经过充分协商,甲乙同意将 的分项工程分包于乙方,并达成如下协议:
xxx。
: xxx,分包单价为 xxx元/m2; 。
:总工期控制在xx月内。
1.乙方负责对本班组的施工中的安全教育,坚持本班组的安全班前教育,监督检查本班组的安全生产,监督本班组工人不得违章操作,正确使用劳动保护用品,做到不安全不生产。
2.做好施工现场的安全文明生产,现场材料必须严格按施工总体平面图进行分类堆放,服从项目部对材料进退要求,即时清理边角废料,做到“工完料净,场地清”。
3.乙方应配合项目部对本班组的安全生产负责,服从项目部的各项安全,文明施工管理制度。
4.如因乙方管理不善或违反操作规程等原因而发生安全事故一切责任及其由此发生的损失由乙方承担,出现重大事故的报上级有关部门处理。
1.乙方应指定一名专职技术员负责本班组的施工管理,配合项目部协调与其他工种的施工协调工作。
2.严格按设计图纸和规范要求施工,遵守项目部的各项管理制度,随时接受各项工程质量检查。
3.因乙方造成的工程质量事故,一切责任应由乙方承担;由甲方原因造成的工程质量事故,甲方承担一切责任。
1.在施工中必须无条件服从甲方的施工管理,安排足够的人力,按照甲方要求的工期按时完成施工任务,以工程进度为准。
2.积极配合项目部做好与各工种的施工协调工作,团结其他班组不得出现打架斗殴现象。
3.乙方必须派驻施工技术员一名,常驻现场负责现场的施工和安全管理工作,配合项目部进行工程施工管理和安全生产,不得无故缺岗,列入项目部人员管理,实行考勤。
4.由乙方原因造成的工程质量事故,经济损失都由乙方承担。
5.在施工中如乙方的工程质量或进度达不到甲方要求,甲方有权单方终止协议,由此造成的一切损失均由乙方承担,所完成工程量的费用作为赔偿给甲方,并在三日内撤离现场。
1.本协议其他未尽事宜双方协商解决。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方负责人签字或盖章后生效。
甲方: (下称甲方)
乙方: (下称乙方)
为了加强施工船舶的安全管理,明确双方各自职责,确保水上施工安全,杜绝安全事故的发生,特签订本协议,双方须严格执行。
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度和海事部门的各项安全规定,不断完善安全生产条件,健立健全并落实安全生产责任制,严格遵守相关安全操作规程。
2、甲乙双方共同组织定期和不定期对水上施工的作业环境、操作设施、设备、用具等认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关人员落实整改,合格后方可继续施工。
1、甲方对所属船舶的作业人员必须进行安全教育和安全技术交底。以提高作业人员的安全生产意识和自我保护能力。
2、正确处理生产和安全的关系,坚持交任务的同时交安全生产要领,不违章指挥。
1、乙方船舶应持有有效的船舶国籍证书或船舶登记证书。施工船舶应按《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》配备足以保证船舶安全的合格船员。船上作业人员必须持有合格的适任证书。
2、必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备,和必要的消防器材,在舱面作业时必须穿好救生衣,同时应做好防冻防滑工作。船舱作业的人员必须穿救生衣,经提醒作业人员不穿救生衣,船员应停止作业,并向 施工队负责人报告,穿好救生衣好才能开始正常作业;如船员看见施工人员未穿救生衣,不停止作业造成事故,船员将承担相应责任。
3、乙方严格执行船机设备安全操作规程,及时维修保养设备,确保安全运行,发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。
4、施工前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患。水上施工前要及时了解作业区域内的水情、潮位、风力风向。
5、乙方应参加甲方召集的安全生产活动,提出改进安全管理、消除事故隐患的建议。
6、对施工现场的测量标志,各类安全防护设施,不得擅自拆除、更动,如确实需拆除更动的,必须经工地负责人同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
7、乙方作业员违反安全操作规程和安全生产有关规定造成安全事故,由乙方承当所有的经济责任和法律责任。
8、发生工伤事故,立即组织抢救,及时上报,并保护好事故现场。
本协议一式二份,甲、乙方各执一份,未经签订的不得进入施工现场操作。
甲方代表: 年 月 日
乙方代表: 年 月 日
发包方:xx (以下简称甲方)
承包方:xx(以下简称乙方)
为了明确双方责任,在甲乙双方自愿的原则下,现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方,乙方根据协议,独立核算,自负盈亏,商议具体条款如下,望双方共同遵守:
一、工程承包范围:
自本工程主体完工后,所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞,放线做灰饼,贴钢丝网片,浇水,水泥砂浆打底,保温打底,保温粉平,贴石棉网片,批抗裂砂浆,以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片(门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积)。
二、质量要求
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的施工规范要求。
三、在施工途中,如有发生安全事故,一切费用由乙方负责。
四、乙方职责:
1、乙方服从甲方统一管理,乙方应自行对工人加强安全,质量进度等各项教育,遵守有关规章制度,遵纪守法,不违章操作,乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴,如发现每人每次罚款500元,直接肇事者负责医疗费用,清退出场,严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议,按施工规范、设计要求施工,必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸,了解设计意图,必须按甲方规定的进度完成工程质量,如需加班加点,不得提出额外条件。
4、在施工中,落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时回收利用,不得随意浪费,并做到工完场清,保持场地整洁,成品保护自行负责,工程结束后应全部清理干净,损坏部分负责修复,与水、电工之间密切配合工作,如发现随意浪费,以一罚三,做到工完料清,文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式
1、工期要求:从20xx年2月10日开始到20xx年xx月xx日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工,如延误工期,按歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式:总平方按外墙保温粉刷实有面积计算(外墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积,所承包价格已经计算在内)。如公司验收达不到合格,扣除每平方壹元,必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月(从开工之日算起),后由甲方提供生活费,每人每月1000-1500元左右(结帐时扣除),待工程全部完工后付款60%,余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内(年底前)付清,但质量必须达到合格。
六、补充说明
1、协议期间,双方不经协商同意,不得单方面终止本协议,如一方有特殊原因,需提出终止本协议,必须双方同意才能停工,否则一切工程不得结算工资。2、在施工期间,如甲方需乙方做点工,乙方应予配合,工资大工150元/天,小工100元/天。
3、乙方在施工期间,不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍,不得私拉乱接电线,凡需用电应由甲方统一经办,严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电器,违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任,不得违章和冒险作业,杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它:
1、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,工程结束后即刻终止本协议。
甲方:
乙方:
日期:
施工单位:
公司 工程名称:
1.进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
2.高处和临边洞口作业应设护栏,张安全网,如无可靠防护措施,必须佩带安全带,扣好带扣。高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。
3.支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。
4.二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具应用索具系牢,采用垂直升降机械运输,不得乱抛,组合钢模板装拆时,上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下。高空拆模时,应有专人指挥。地面应标出警戒区,暂停人员过往。
1.进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。
2.侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。
3底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除.
4.拆除高度在5m以上的模板时,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
5.拆模时、临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。
违章操作后果自负
甲方签字:
乙方签字:
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写: )。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:乙方的责任、权利
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年 月
乙方: 代表人: 身份证号:公章 年 日 日 月
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定,结合本工程实际情况,乙方自愿承包与本工程施工有关的'模板操作任务,为明确双方各自的义务和责任,经协商一致达成以下协议条款共同遵守。
上饶和丰铜业厂区内
以包工包料的方式承包
包括综合车间扩建厂房、综合楼、料仓以及厂区其他零星项目工程(设备基础、水池、围墙、剪力墙等)的模板制作、安装、拆除,支模架的搭拆,穿墙螺杆的拆除等。
1.综合车间扩建厂房按建筑面积以元/平方米单价结算,包括图纸及联系单中的基础、梁板柱、水池、雨棚、圈梁、过梁、吊车梁、构造柱等一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
2.综合楼按建筑面积以元/平方米单价结算,包括图纸及联系单中一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
3.料仓以及其他零星工程(设备基础、水池、剪力墙等)按混凝土与模板的实际接触面分别以元/平方米单价结算。
4.现场临时用杂工大工按元/天结算,小工按元/天单价结算。
5.以上单价已包括模板、方木、钉、铁丝、螺杆等材料和人工费。
6.综合车间扩建厂房及综合楼的支模架采用钢管架,支模架和柱加固钢管乙方负责搭拆,费用已包括在承包单价内。所需钢管材料有架子工按乙方上报的数量提供到场,乙方使用完毕后搬运到现场指定位置堆放整齐。
7.综合车间扩建厂房室内梁、柱以及地上剪力墙为清水面(混凝土外面不再粉刷),施工时应严格控制垂直度和表面平整度,不得出现有涨模现象,如有因模板施工不当造成的修补费用全部有乙方承担。
1.甲方按照乙方当月形象施工进度,支付给乙方每月完成工程量%进度款给乙方。
2.工程全部施工完毕并通过验收合格,甲方支付至乙方总承包任务款%给乙方;余款%在月后一次性付清。
1.甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。
2.甲方负责提供安全帽,使用期间由乙方负责保管并以坏换新。
3.乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定,文明施工,服从现场管理人员安排和指挥。
4.乙方自备与模板制作安装有关的机械、电缆线、螺杆(包括止水螺杆)、用具等,费用已包括在承包单价内。
5.乙方必须严格要求施工质量,甲方有权在乙方施工操作中对质量达不到要求和造成甲方材料浪费等现象责令乙方停止施工并整改,根据返工和损失程度对乙方采取一定金额的罚款。
6.乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识,不得野蛮和违规操作,一切因乙方人员自身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责,甲方不承担任何责任。
7.乙方要根据甲方的施工进度计划要求,合理组织和配备人员,不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。
1.未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签订时间: 年月日
乙方向甲方承包外墙粉刷工程,经双方商定相在条款订阅如下协议:
一、外墙粉刷以包清工形式进行,每平方米承包费xx元,面积按墙面面积计算,门窗不除空。墙外部分,如:人字线每一米xx,沿沟每一米xx,反帮每一米xx,连系梁,空架费每平方米陆xx元。大角每个xx,窗套每个xx。如果地脚线要压光另外增加每一米xx。尖峰面积按不除2计算。
二、外墙粉刷的一切程序由乙方安排,一切材料由甲方按时供应。
三、水泥砂粉刷二次,海绵拉毛,以普通粉刷为主。如果甲方有问题当场提出,乙方做好安排;如甲方在整栋房子完工以后提出质量问题,乙方概不负责。
四、安全方面由乙方负责乙方安全,但甲方必须付给乙方保险金300元整,如外人上架子发生意外事故与乙方无关,乙方不承担任何法律责任。
五、付款:架子到场开工付生活费xx元,外墙粉刷完工后一次性付清。
六、双方合同签订好之后,甲方如有违约现象,必须赔偿乙方一切经济损失。毛竹运输由甲方支付。
七、如双方未议事,双方协定
此协议双方签盖章后即生效,一式二份,双方各执一份。
xxxx年xx月xx日
xxxx年xx月xx日
甲方:
乙方:
为了使省道公路线至公路工程,标段、标段的顺利施工,不影响农业生产及道路畅通。站在互信互利的立场上,经友好协商,达成如下协议:
一、乙方在施工过程中不得影响和破坏农业生产及道路畅通,如有破坏必须立即恢复。
二、乙方必须在有排渠、灌渠、滴灌的地方修建桥、涵洞、套管设施,滴灌穿越公路的地方要铺设自来水热熔管,并且要用40#-50#的水泥管套装经过,两头修检查井,用软连接接口。在施工和修建时不得影响农业用水。
三、穿越公路的灌渠、排渠、道路、滴灌管道、桥、涵洞、闸等必须修直,不得随意改变方向及位置。
四、若因为施工进度等因素影响种畜场二、三分场的农业生产造成的损失全部由乙方承担,赔偿标准按当年当地的农副产品价格计算。
五、如乙方达不到以上条款,甲方有权要求停止本段的施工作业,一切损失由乙方承担。
六、甲方有义务帮助和支持乙方在种畜场片区公路施工的协调工作。
七、未经事宜,甲乙双方协商解决。
八、本协议一式二份,甲乙双方各一份,签字生效。
甲方:
乙方: