首页>合同>2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)

作者:韩ll 2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇一

施工队(以下简称乙方):联系电话:

一、工程概况

工程名称:。

二、工程量、价格

1、单价:元/m2。

2、工程款:元。

3、如需要增加工程量洽谈。

三、付款方式:现金付款。

四、设计

甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

五、材料、水电由甲方提供。

六、工期

从年月日起至年月日止,工期为天。

七、材料运输

甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。

十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。

十一、合同争议

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇二

发包人: (简称甲方) 承包人: (简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》的规定,本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方充分协商,就各自的权利和义务达成一致,特订立本合同,甲乙双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点:

2、结构形式:

3、工期要求:

4、建筑面积;详见图纸。

承包方式:包人工费、包施工机械、包周转材料、包质量工期、包安全文明施工,负责分包工程的施工技术管理。

二、承包范围与工作内容

1.承包范围:承包除防水、门窗工程、外墙保温、内外墙涂料、雨水管、铁艺、木架构、安装工程(水、电、暖通、消防、电梯)以外的所有图纸文件设计内容及变更内容在内的劳务总承包。承包范围内所有用于建筑实体上的建筑材料。乙方负责工程施工所需部分施工机械,周转材料及耗材主题施工用小五金、垫块、支撑及穿墙螺丝等。乙方按规定组建劳务施工项目经理部,负责施工技术管理。

2、承包工作内容:

(1)人费:人工配合机械挖土、清土、沙石回填,人工室内外回填土的场内运输回填及夯实。基础垫层以上主体结构的钢筋制作与绑扎,模板支、拆、砼浇筑及养护所有砌体机构,内外墙、楼地面粉刷抹灰、外架搭设,施工现场内材料的装转运,安全文明施工。

(2)施工机械:包括输送泵、塔吊、施工电梯,钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切割机、调直机)砼浇捣设备(振动器、平板振动器)木工设备(大电锯、手动电锯),内外粉设备(砼浆搅拌机),小型设备施工机具等。

(3)周转材料:模板、方木、外脚手架及支撑用钢管、扣件,一级配电柜以下的配电、配线、电缆、照明灯,以及其他零星周转性材料。

(4)主体施工用小五金(铁钉、扎丝、双面胶、电焊条)。

三、结算办法及承包单价

1.综合清包单价:按图纸建筑面积260元/m2。竣工结算按以建楼房实际建筑面积为准。

2.上述承包单价包括人工工资、劳务承包管理人员工资差旅费、辅助材料费、夜间施工津贴,一次包干不作任何调整。

四、付款办法

1.主体三层封底付25%,主体封底付25%,外墙及屋面完10%,室内抹灰及地面完(包括楼梯、电梯间)付10%,室外散水、坡道、台阶等工程完10%,竣工验收合格后付15%,剩余部分竣工一年后付尾款的50%,二年后付清。

2.在到付工程款节点后,7-10天内,乙方不得停工,否则甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

五、双方责任

甲方责任:

1、提供水电主线路,承担施工水电费。

2、提供施工图一套,负责提供本工程的标高基准点及各栋楼位置,负责验收乙方部分项目工程。

3、负责处理本工程周边关系,负责现场各分包单位交叉施工人员的协调。

4、按照协议约定,对乙方所报已完成工程量进行确有其事,组织竣工验收和结、决算,并及时向乙方拨付工程款。

1、乙方按定额的约定用量和损耗,提前一周向甲方上报原材料使用计划,原材料到场后,乙方负责接收、保管、使用。

2、乙方负责组织好本工程所需用的各工种专业人员,保证足够的施工力量,管理人员及专业施工人员配备齐全,并具备相应的有效上岗证书。

3、严格按照施工图纸设计要求,变更通知及甲方现场管理人员的安排工作施工。

4、建立健全质量、安全、工期、现场文明施工保证体系,切实做到优质、高效、低耗、安全。

5、乙方施工人员进场后向甲方呈报项目部管理人员及各工种人员名单,教育单位职工遵纪守法,严禁以各种形式偷盗施工材料,一经发现,甲方将给乙方进行盗一罚十的处罚。

6、乙方施工人员进场必须进行三级安全教育,开班前例会。提高工人的安全、质量意识,保证工程施工质量及人身安全。

7、乙方应在甲方领导下组建该工程项目经理部,服从甲方管理。

六、质量、工期、安金文明旋工

1.质量标准优质主体严格按照国家、地方施工及验收标准规范进行施工、验收。

2.工期:严格按照甲方乙方协商制定的施工进度计划执行,人员由乙方自行调整。如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。

(1)甲方不能提供施工场地,水源、电源未接通,影响进行施工;

(2)重大设计变更影响旅工进度;

(3)非乙方原因或监理签证不及时而影响下一道工序施工;

(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。

3.安全文明施工:

(1)甲乙双方应遵守国家和行业安全生产的各项法律法规,建立专门的安全生产制度,设置安全生产管理机构,遵守甲方的安全管理。

a、甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

b、在施工期间应严格遵守《建筑安全工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

c、由于甲方确定的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

d、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

(3)在合同执行期间,无论任何原因,任何地点乙方人员发生的伤、残、亡等一切安全事故乙方自负责任,并承担费用;如若发生安全事故,必须圭动积极处理,否则甲方扣款、重罚处理。乙方在工程施工或维护期间对本工程以外的其它财产、设施或人身造成的损失、损坏或伤亡等,乙方承担由此发生的一切费用。

七、其他

1、未尽事宜按照国家、省市现行有关规定执行,或由双方及时签订补充协议。

2、工程质量优质主体按市臻全文明工地施工,工期按甲方月进度计划执行。

3、进入现场施工人员应持证上岗,身体健康。

4、本工程不得转、分包,如有发现甲方有权单方终止合同,信誉金不预退还,未结算工程款不预结算支付。

八、协议解除

具有下列情况之一的,甲方可以解除协议:

1.乙方不服从人甲方管理,不能保证质量、进度,无视安全生产操作规程的。

2.乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度。

3.因乙方原因造成工地停工24小时以上,甲方有权另组建新的施工队并拒付工程款。

具有下列情况之一的,乙方可以解除协议;

1.甲方不履行协议或触犯国家法律法规,侵犯乙方合法权益的。

2.由于业主原因造成工程停建。任何一方解除协议时,必须提前七天通知对方。

九、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方协商解决;解决不了时,由起诉方所在地人民法院起诉裁决。

十、违约责任

1.因甲方或业主原因造成乙方进场后停工,且工期相应顺延。

2.由乙方原因,工程不能按合同约定工期竣工,乙方承担甲方与业主方罚款100%的罚款。非乙方原因,工期相应顺延。

十一、其它约定

1、乙方在施工期间,要做到遵纪守法,出现违纪现象,以甲方的规定对乙方进行处罚,情节严重者,交司法部门进行处理,给甲方造成损失由乙方承担。

2、如甲方给乙方工程款后乙方未及时支付工人工资造成工人怠工、闹事上访的,由乙方负责。

3、如发生工期、质量、安全文明施工等问题,甲方根据有关规定下发的处罚,由乙方现场主管人员签字认可为准,乙方拒不执行者视为抗拒管理,给予双倍处罚。

4、本协议承包价格一次包死,中途任何一方不得提出来调整价格。

5、施工中如果发生工伤事故费用由责任方负责。

十三、协议份数

1、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,另附甲、乙双方签字法定代表人员身份证复印机件一份,工程完工双方全部履行合同约定,工款付清后本合同自动失效。

3、本合同未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效应。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇三

乙方:____________________________

以________公司(总部设于________)为一方,甲、乙方代表通过友好协商于________年____月____日签订本合同。

1.甲方负责实施本工程,乙方公司负责为本工程提供劳务。

2.本合同自签字之日起生效,直至双方间全部遗留问题,包括财务问题处理完毕之日止。

1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限,为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。

(1)人员离境之前如需变更时,甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方,如甲方变更计划未能及时通知乙方公司,而乙方公司已按计划集中人员和订购机票,甲方应负担因此造成的损失。

(2)人员工作期限期满之前,如需终止雇佣,甲方应在终止雇佣之日前____个月书面通知乙方。

(3)人员工作期限如需延长,甲方应在期满之前____个月书面通知乙方。

3.乙方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务,并负责管理人员的内部事务。

1.乙方应按政府的有关规定办理人员出入中国国境的一切必要手续,并承担其费用。

2.甲方应按项目所在国政府的有关规定办理人员出入项目所在国及居留、工作许可证、机动车驾驶执照等必要手续,并承担费用。

甲方为人员办理上述手续,应向乙方具体明确提出由乙方提供的全部必要的证件,如因甲方的要求不明确而引起证件不足致使人员不能入境或无法获得居留和工作许可证,则乙方不负责任。

3.如果甲方未能为人员获得在项目所在国的居留、工作许可证和机动车驾驶执照等,而使人员无法进行工作,应付给人员在此期间的合同工资。如人员因此被迫返国时,甲方应负担人员的回程旅费,并支付每人____个月合同工资的赔偿费。

乙方公司没有按甲方要求提供全部必要的证件,从而使甲方无法为人员办理在项目所在国的居留和工作许可证等使人员无法工作或被迫返回中国,人员工资、回程旅费等由乙方公司负担。

4.乙方公司应按本合同附件一和二将人员的姓名、出生地和日期、职称、护照号码、发照日期和单位、出发日期通知甲方或甲方在项目所在国的授权代表。甲方应在接到乙方公司的通知后即向项目所在国政府办理申请入境的必要手续,并通知乙方公司。同时甲方应通过项目所在国有关机构通知该国驻华使馆,以便办理入境签证。

1.符合双方在附件一商定的技术条件;

2.遵守项目所在国的法律和法令,尊重当地风俗习惯;

3.尊重甲方人员的技术指导;

4.不参与项目所在国的任何政治活动;

5.遵守工地和驻地的纪律和规章制度;

6.与甲方为实施本工程而雇佣的其他国籍的人员合作共事。

1.对人员给予正确的技术指导;

2.尊重人员的人格、风俗和习惯;

3.不干涉人员在非工作时间的活动自由;

4.保障人员的安全;

5.对人员的解雇和更换,应由双方的工地的授权代表商定。

1.人员每周工作5天,每天工作白班8小时,夜班7小时,每天工作时间安排可由甲方与乙方公司授权代表在工地商定。

2.凡由于待料、停电、气候恶劣等非人员的责任而造成的停工,应计为工作时间,合同工资照付。

3.驻地至工地的单程所用时间,不应超过20分钟,超过的时间应计入工作时间。

4.人员自中国到达工地后和本合同期满自工地回中国前,应分别享有____日有薪休息。

(1)半熟炼工,帮厨,服务人员

(2)熟练技工,厨师

(3)工长

(4)技术员,护士,翻译,会计员

(5)驻地经理

(6)工程师,医师,会计师

(7)高级工程师

(8)授权代表

(9)副授权代表

2.如本合同期超过1年,自第2年始,每月工资递增____%.

1.根据工程的需要,甲方要求人员在夜间工作或加班,应商得乙方授权代表同意,每月加班工作小时原则上不得超过____小时。

2.夜间时间系指从当日晚上9时至次日晨5时。人员夜间工作(指正常夜班工作)甲方应按合同工资150%支付工资;人员夜间加班,甲方应按合同工资200%支付加班费。

3.小时工资按下式计算:

2.乙方公司在工地的授权代表应按甲方提供的表格填写工作时间和加班时间,编制工资单,在每月工资结算日即________日后________天内即________日前提交甲方在工地的授权代表审核批准。

3.工资单审

批后,甲方应在每月工资结算日即________日后一天内将工资和加班费以美元支付给乙方。其中:____%电汇至________银行营业部乙方公司帐号;____%支付给乙方公司工地授权代表。若甲方延迟付款应按延迟天数,每天按欠付款总额的____‰,以美元向乙方支付利息。

付款自汇款银行把所需汇款的电传发至中国________银行之日(起息日)起。

乙方负责为人员交纳政府所征收的一切税金;甲方负责为人员交纳项目所在国政府所征收的一切税金。

1.按项目所在国政府的规定,每周的休息日为星期________.

2.人员应享受项目所在国政府颁布的法定节、假日和中国春节2天,国庆节1天的休假,共________天。

实际工作月数×(x/12)=休假天数

4.人员在项目所在国的节、假日和中国上述节假日以及年度休假期间,应享受全部合同工资。

5.因工作需要并应甲方要求,人员可不回国休假而留在工地继续工作。但需经双方代表协商同意。在此种情况下,人员年度休假工资及其从工地到________间的往返旅费甲方支付,同时支付人员在年度休假期间的实际工作天数的合同工资和加班费。

1.甲方在每批人员抵达岗位后,即应向乙方授权代表以当地货币支付每人相当于________美元的预付工资。

2.乙方对上述预付工资从人员抵达工地后第________个月还清,每月偿还____分之一。

第十三条动员费

1.甲方应向人员每人支付________美元的动员费。

2.上述动员费应在每批人员抵达工地后由甲方随同人员的机票费以美元一并电汇至中国银行乙方帐号。

1.乙方为人员自其离开中国________之日起至返抵中国________之日止在中国投保人身意外险,保险费由雇主承担。甲方应随同人员的月合同工资以美元一并向中国公司支付每人每月________美元保险费。

2.人员在中国投保人身意外险后,如经甲方要求,乙方可向甲方提供必要的证明文件,以避免甲方为人员在项目所在国重复投保。

1.甲方应为人员在整个合同期间因病或因工伤提供免费医疗、药品和住院治疗。所需中药乙方可代购,但药费、包装费和运费由甲方承担。

2.人员如因病或因工伤休假不超过1个月,甲方应支付全部月工资。如休假超过1个月但不足3个月,甲方支付____%月合同工资。如休假超过3个月仍不痊愈送回中国继续治疗,甲方不再支付第4个月的工资,但应承担其回中国的旅费。如甲方要求乙方派人替换该伤病人员,则替换人员由____至工地的旅费亦由甲方承担。

3.人员在合同期间如因病或因工伤死亡,甲方负责其遗体处理并承担死者遗物运回中国的费用。

1.甲方应负担人员由中国________至工地间的往返旅费及每人往返随身携带________公斤超重行李费。甲方应于人员合同期满后回中国前________天,将回程旅费及超重行李费支付给乙方授权代表。

2.甲方应免费向人员提供驻地至工地间(1.5公里以外)的上、下班交通工具。

3.甲方应免费向乙方授权代表、工程师、驻地经理提供一辆小轿车和供人员采购仪器及生活用品的一辆小型货车。如人员人数每超过________人,应增加一辆。上述车辆所需的司机、燃料,应由甲方免费提供,并负责检修。此外,人员在节假日可以免费使用甲方的交通工具,用于正当的目的诸如游览、购物等。

4.乙方授权代表和人员可以免费使用甲方的通讯工具,如电话、电传、图文传真等。

5.人员如经甲方批准出差,其差旅费应由甲方负担,差旅费的支付标准和使用的货币按有关规定办理。

1.甲方应为人员免费提供适宜的住房,每人使用面积的标准为:工人为________至________平方米;翻译、会计、技术员为________至________平方米;授权代表、工程师、医生、驻地经理为____至____平方米;雇主还应免费提供水、电、卧具、空调、沐浴、卫生、洗衣设备和用品及必要的家具和备品(卧具和家具详见本合同附件3和4)。

2.甲方应向人员免费提供厨房、餐厅、炊具、餐具、制冰机、电冰箱和备品以及水、电、燃料。

3.中餐专用的餐、炊具,可由乙方在中国代购。所需费用(包括运输和包装费)由甲方承担。甲方应在收到乙方代购上述物品的帐单后________天内以美元电汇至乙方公司帐户。

4.乙方自费购买人员的主副食。但乙方为此而派遣的必要数量的厨师和帮厨在平日加班的每周休息日、节假日加班应享有标准小时工资。

5.人员所需部分副食品,如需从中国空运或海运至项目所在国,物品到达机场或港口后,有关报送、提货、运输等工作,雇主应给予协助。

1.甲方应为人员免费提供一般劳保用品和专用劳保用品以及办公用品,本合同附件7中所列的一般劳动用品可由乙方公司在中国包干代购,甲方应向乙方支付每人________美元。专用劳保用品如需乙方公司代购,由雇主据实支付货款,并承担这些物资的包装费及运费。

2.甲方应免费向人员提供各工作所需的手工用小工具。手工用小工具如需乙方在中国代购,所需费用(包括运输费、包装费)由甲方承担,并在收到乙方公司代购手工用具小工具的帐单后____天内以美元电汇至中国公司帐户。

3.本合同未列的,但为顺利实施本工程所必需的其他用品应经双方工地授权代表协商同意后,由甲方免费提供。

1.乙方及其人员在执行本合同期间对于本工程的一切资料及情况应对第三者保守秘密。

2.甲方及其任何人员在执行本合同期间对于本合同规定的乙方提供劳务的条件和价格以及其他有关的资料和情况应对第三者保守秘密。

1.人员因履行本合同而发生的或与本合同有关

的涉及项目所在国政府或任何第三方的事宜,应由甲方出面处理并负担所发生的费用。

2.人员因行为不端或玩忽职守而发生的涉及项目所在国政府或任何第三方的事宜,甲方应协助乙方出面处理,所发生的费用乙方负担。

由于不可抗力事件,如天灾、战争、内乱、封锁、动乱、传染病、政变等,使本工程无法继续进行,经双方协商本合同可以暂停。在这种情况下,甲方应负担人员的回国旅费。

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应按()项仲裁。

(1)在中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会仲裁程序规则进行仲裁。

(2)在被诉方所在国的仲裁机构按照其仲裁程序规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。

根据需要,经双方协商,可以对本合同进行补充或修改。修改或补充的条款以书面形式经双方授权代表签字后,即成为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

本合同用中英文写成,中英文具有同等法律效力。双方各执一份。

甲方:____________乙方:____________

代表:____________代表:____________

____年____月____日 ____年____月____日

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇四

法定代表人:__________________

住所:__________________

邮编:__________________

联系电话:__________________

乙方:__________________

身份证号码:__________________

家庭住址:__________________

邮政编码:__________________

电话:__________________

鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。

第一条、劳务合同期限

第二条、 双方权利义务

乙方认真遵守卖场各项规章制度,积极负责完成公司销售目标和商品陈列标准,保证柜面商品的卫生及充足。

第三条、劳务报酬支付

甲方每月10号根据上月销售数据支付乙方应得报酬。

第四条、 合同的终止与解除

甲乙双方若提出辞职与被辞需提前一个月告知,并在一切手续交接清楚后办理。

第五条、违约责任

甲方每月对乙方提供100元商品免赔责任,超出短少按价格6折承担。

第六条、 争议解决

甲乙双方若发生争议应在相互谅解的基础上进行友好协商,直至达到双方满意。

第七条、文本及生效

1. 本合同文本一式两份,甲乙双方各执一份。

2.本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。

甲方:____________________

乙方:____________________

日期:_____年_____月_____日

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇五

乙方(应聘员工):

甲方 与乙方 依据国家有关劳动法规,为保障双方当事人的合法权益,明确双方的责权,本着自愿平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 合同期限

甲方聘任乙方为本公司经理,负责本公司销售团队的销售业绩和人员管理工作,合同期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。

第二条 工作时间

每周工作五天,每周休息天为双休,月休息8天。每天工作时间为 8.5小时。上下班时间按甲方规定执行。如有变更,甲方需将实情告知乙方,如乙方不能接受安排,可提前终止合同。

第三条 劳务报酬

1、乙方基本月薪为 元/月(含当月满勤),绩效工资为1000元/月,按乙方的技术水平、劳动态度和工作效率评定,根据所评定的级别或职务确定月薪。

2、工作期间,乙方应严格按照甲方制定的工作制度来执行。合格的继续聘用,不合格的甲方有权调整乙方的工作岗位,或予以辞退。

第四条 生活福利待遇

乙方享受国家规定的法定节假日。

第五条 劳动纪律要求

乙方应当严格遵守甲方单位各项规章制度,遵守劳动纪律,服从分配,坚持出勤,积极劳动,保证完成规定的各项任务。

第六条 违约责任

1、乙方在未告知甲方的情况下,擅自解除合同,未履行工作职责,甲方将扣除乙方劳动所得报酬。

2、乙方违反劳动纪律或操作规程,给甲方造成经济损失的,甲方有权按处理固定职工的规定予以处理。

3、乙方不得以任何形式泄露公司相关工作细节和文件,如有违反,情节严重者将转与法律方式处理,并予以严重返款处理。

4、乙方单方解除合同,需最少提前30个工作日告知甲方,并交接完工作,否则属自动离职,甲方不予支付薪资。

5、正式转正以后,乙方多次未按甲方要求完成公司各项工作任务的,甲方有权利予以辞退。

6,乙方离职以后两个月内不得从事与公司类似或者相同的工作。(仅限于领导岗位) 7,任职期间不得泄露公司相关经营情况和业绩状况以及客户信息。

第七条 其他事项

本合同于 年 月 日起生效。甲、乙双方不得擅自修改或解除合同。合同执行中如有未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。

2023年劳务清包合同 清包合同(6篇)篇六

第十三条:甲方责任事项

1、负责监督乙方施工质量、安全、文明施工、全面对施工现场进行管理。

2、负责施工图和设计变更的通知发放给乙方。

3、组织甲乙双方的各项协调工作的完善。

4、负责向乙方的施工技术人员组织技术安全操作规程交底工作。

5、配合现场施工区段的工作面的协调处理。

6、负责收集各分部分项完成的工程量记录,隐蔽工程记录签字手续。

7、负责组织甲方供应的建材按时到现场。

8、负责协调班组的住宿安排,工人生活区的搭建完善协调工作。

第十四条:乙方责任事项

1、乙方在接收到甲方任务和相关资料时,要及时向甲方作出施工方案,经审查 合格后方可施工。

2、现场必须严格照图施工,及安全操作规程进行施工。

3、高空作业必须穿戴好安全带,同时戴好安全帽,特殊工种防护用品佩戴。

4、班组成员年龄必须在十八周岁以上55周岁以下的身体健康持有效身份证,能 从事本项目工作的,并自行承担办理各种上岗证的费,若乙方不按要求安排 工人上班,所发生的工伤及其他事故一律由乙方负责全部经济损失。

5、如乙方若对工人的年龄身体健康状况,陈述不实或让带有陈旧伤病的工 人上岗作业,如发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用支付。

6、乙方施工现场和生活区的用电要按照临时用电施工规范进行使用,服从项目 的安全管理制度,如不按规范使用电源电器设备造成的一切损失均由乙方负 责承担。

7、乙方进场必须先提供施工技术方案或安全措施方案一套资料给甲方。

第十五条:其它

1、现场出现任何问题,甲乙双方共同协商解决处理。

2、如有特殊情况出现,请实业主方配合处理解决。

3、如乙方在施工中出现质量问题,甲方只配合协调处理返工费用由乙方负责承 担。

4、如甲方施工员指挥有误造成返工,由甲方负责费用。

第十六条:违约责任

1、如甲乙双方有违约时,按总造价的金额5%作违约赔偿给不违约方,

2、乙方所交的合同保证金在甲方通知进场时,如乙方不进场施工或不做了,甲 方不退还合同保证金。

3、本合同一式四份,双方各贰份,签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

甲方将所建的“经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务,以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,签订以下协议,以资双方共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)

2、工程地点:江苏镇江市经十二路西,镇大铁路南(丁卯经济园区)。

3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层,地下1层。

4、总建筑面积:37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。

二、本工程质量标准:合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。

三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容:(1)外墙保温,(2)外墙贴面,(3)内外墙的油漆、涂料,(4)公用部位、卫生间的装饰,(5)防水工程 )。

一)、承包工种:

1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。

2、木工(大清包,带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

4、架子工(大清包,带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

二)、工作内容:

泥(瓦)工

1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板,层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括:临设搭设、输送泵的安装就位,砼输送管和支架的安装,拆除,清理及进出场,砼场内运输浇筑,落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣,人货电梯司机,基坑开挖过程中配合机械作业的挖土,人工清余土,人工配合回填,挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输,基坑、洞口等临边防护,现场和基坑排水所需的水泵、水带,基坑及明沟排水、抽水用工,养护砼和养护砼所用的水管和人工,规范20cm范围内基坑人工清底工作,外架的不定期清理,地下室内外墙清理,防水保护层施工,配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输,在现场范围内的不再予以办理签证。

3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。

木工:

1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等),包括配合各级领导检查时用工,所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等),模板的制作安装拆除,场地清理清扫,材料清理、归库码朵,扒钉,刷油,木方过刨,梁头、阴角砼崭除,埋、拆泡沫板,各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除,涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

钢筋工:

1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括:配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢筋放样、制作、绑扎,电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。

架子工:

1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、包括:基坑的防护塔设和撤除,四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施,配合各级领导检查时用工,甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。

四、乙方应自备施工机具及辅助材料:

1、泥工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:混泥土及砌筑工方面:砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。

2、木工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、pvc线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

3、钢筋工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

4、架子工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。

五、甲方责任:

1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。

2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。

3、保障约定的材料供应,并负责按期运达现场。

4、保障约定的机械设备按时供应,并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。

5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底,指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。

6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。

7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。

六、乙方责任:

1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量,并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。

2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。

3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装,以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。

4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项本职工作的落实措施,对施工过程中的质量、安全事故进行处理,并承担一切责任。

5、负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。

6、严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。

7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理,施工中对上级任何管理人员不得顶嘴,更不许有吵闹事件发生。

8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等,严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,严重者送交司法机关处理。

9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。

10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班,严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。

11、与其他班组积极的配合。

七、劳务人工费清包单价:总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工): 375.00元。

1、泥工(按文明工地标准施工):126.00元/m2建筑面积。

2、木工(按文明工地标准施工):140.00元/m2建筑面积。

3、钢筋工(按文明工地标准施工):正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋:550.00元/t。

4、架子工(按文明工地标准施工):66.00元/m2建筑面积

5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。

上述款项中收取任何费用。

7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。

八、付款方式:本工程无预付款。

1、乙方施工到五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

2、乙方施工到十五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

3、乙方施工到结构封顶时,主体结构经质监部门初验收合格后10日内,甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。

4、二次结构工程款的支付:所有粉刷工程完成后,经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。

5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后,其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。

6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。

7、为确保春节前农民工工资的保障,乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场,否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场,甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止,并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资,一切责任由乙方承担,甲方按乙方已完成工作量的60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额),同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。

8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放,劳务公司不得截留,否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担,与甲方无关。

九、施工工期及进度计划:

1、施工工期:从接到甲方的进场通知之日起:主体结构210日,300日竣工。

2、根据甲方与总承包方签订的合同工期,确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力,精心施工,确保工程进度计划和施工工期顺利完成。

3、必须按甲方的意图组织施工,并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时,乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。

4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位,而影响甲方进度计划的实施,导致工期延误,乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩20xx元/天)。若因甲方原材料供应原因,造成乙方施工人员停工待料,同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失,工期顺延。

十、施工要求与质量控制:

1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工,随时接受甲方的监督、检查,为检查验收提供方便条件。

2、施工过程中,工程质量达不到约定的质量标准,乙方须按甲方要求立即拆除,重新施工,进行整改,直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准,由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。

3、乙方必须确保结构一次验收,若因乙方原因造成达不到验收标准,则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。

4、乙方因工程质量达不到约定标准,乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改,并使之达到工程验收条件,乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改,甲方可另行安排人员进行修凿和整改,其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。

5、乙方必须按施工规范进行施工,做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底,乙方须严格按照施工规范执行,精心组织施工,配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当,造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担,甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理,所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。

十一、安全:

1、乙方应严格执行安全施工规程,遵守安全施工制度,落实施工现场安全施工措施,承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工,若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照标化工地标准组织施工,并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督,采取必要的安全防范措施,消除安全隐患,由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。

3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下,应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育,并建立相应资料,乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。

4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险,其费用已包含在承包单价中,由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故,乙方须尽力抢救,同时保护好现场,由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家规定进行经济补偿,甲方不负任何经济和行政法律责任,甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理,甲方不直接面对乙方职工或家属。

5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。

十二、违约:

1、合同一旦签订,乙方不得随意违背合同约定,否则,任何费用不予结算,乙方自行退场。

2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员,若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题,甲方有权单方面终止合同,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任,乙方无条件退场。

3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,每次处罚5000元,若情节严重,甲方有权单方面终止合同,并移交司法机关处理,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失,乙方无条件退场。

十三、其他:

1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按150元进行结算。

2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时, 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出,交由其他承包人完成,乙方必须承担一切费用,并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。

3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令,服从安排,令行禁止。如若置若罔闻,项目部有权加以处罚。

4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工,若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求,乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。

5、乙方施工前必须提供职工花名册,并附有职工的身份证复印件,特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。

6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员,严禁打架斗殴,严禁无关人员随意出入项目部办公室,有事请现场负责人或班组来项目部协商。

7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》,不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者,必须赔偿并加以处罚。

8、所有施工现场职工一律在食堂就餐,不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具,违者一律处以罚款300元/人次。

9、工完料尽场地清,当日事当日了,施工现场的基本准则,乙方务必遵守,务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理,所产生的费用,由乙方双倍承担。

10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划,并经施工长签字认可,报送项目部材料部。

11、施工期间,乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用,均由乙方自行负责承担。

12、本承包单价为甲乙双方最终确认价,自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。

十四、本合同组成

本协议一式六份,甲乙双方各执二份,司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效,在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

2页,当前第212