无论是个人还是企业，签订合同协议都是保证合作关系顺利进行的基础。我们整理了一些行业内常用的合同协议样本，供大家参考和学习。
甲方：
乙方：
甲方承建的承秦高速公路施工过程中，需要征用临时耕地（或荒山）做为施工场地或临时便道。目前甲方施工结束，根据征用土地时的协议，工程结束后需要恢复耕地以使土地承包者能够种植。通过协商甲、乙双方达成如下协议：
1.需要恢复的土地（或荒山）地点和数量为：
2.甲方征用的土地（或荒山）由乙方进行恢复，甲方一次性付给乙方人民币 元（大写 ）作为恢复的全部费用。
3.乙方恢复耕地时需挖除原便道或场地的石碴，用种植土覆盖，厚度以满足耕种且以土地承包者满意为准。
4.挖除的'石碴等废土乙方需弃到甲方的弃碴场。乙方不得乱拉乱弃，否则后果自负。覆盖的耕种土，乙方自采或购买，甲方不再支付任何费用。
5.乙方恢复时要保证甲方租用承包者的土地面积足额恢复。
6.乙方恢复结束后，乙方组织并通知甲方及土地承包者验收，交付承包者，验收合格后甲方一次性付给乙方土地恢复费。
1）.恢复土地时，一切地方纠纷由乙方自行解决。甲方不再协调此类问题。
2）.乙方恢复时间为20xx年11月15日前结束，不得超期。超期造成的后果由乙方负责。
3）.本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份。
甲 方：
甲方代表：
乙 方：
乙方代表：
20xx年x月xx日
随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到协议，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么写协议真的很难吗？下面是小编收集整理的实用协议书文本，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方(实习单位)：_________
乙方(实习学生)：_________
为明确实习学生与实习单位的责任与义务，根据国家有关法律、法规，本着平等自愿的原则，经甲乙双方协商一致，签订本协议。
乙方到甲方实习，实习时间自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。实习第一个月为试用期。
甲方根据乙方的实际情况和工作需要，安排乙方到，从事工作。乙方在实习期间，必须服从甲方的工作安排。甲方做好乙方的劳动生产安全教育、劳动纪律教育和必要的技术指导工作。
根据工作需要，甲方按不定时工作制安排乙方工作。
依照按劳取酬的原则，甲方每月15日左右以货币形式通过银行以转账的方式向乙方支付实习工资，试用期月工资人民币元，试用期满后实习工资按人民币元标准发放。
1、实习期间乙方应遵守国家的法律法规，遵守甲方制定的各项规章制度。如有违反，甲方可以根据情节轻重给予必要的处分或终止实习。
2、实习期间，乙方造成甲方财产、经济损失的，按甲方相关规定处理。
3、乙方必须严守甲方及其客户的商业秘密，不得利用商业秘密为个人及其家庭谋取私利，不得将甲方资料、机密等资讯透露给他人。一经发现，甲方有权即时解除本协议，并要求乙方赔偿相应的损失及承担相应的法律责任。
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证其在人身安全不受危害的.环境条件下工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况，按国家规定向其提供必需的劳动防护用品。
3、乙方应遵守劳动操作规程，若因违反规定操作而致自身受到安全、健康的伤害时，甲方不承担责任。
4、乙方患职业病、工伤事故的按《工伤保险条例》规定执行。
1、乙方在本协议履行期间有特殊情况可向甲方提出终止实习协议，但必须在试用期内提前7天，试用期后提前30天通知甲方，并作好工作交接，否则应承担相关责任。实习期间，甲方如发现乙方不符合实习要求或不适宜该工种工作等情况的，可以向乙方提出终止实习，并支付实习期间的工资后，解除本协议。
2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或甲方不能按照本协议规定支付给乙方实习工资的，乙方可以随时通知甲方解除协议。
3、订立本合同所依据的法律、行政法规等发生变化，致使本合同无法履行时，经甲乙双方协商同意，可以变更本协议相关内容。
4、未尽事宜由双方及时协商解决。
本协议正本一式三份，双方各执一份，另一份交人事部门备案，经甲乙双方签字后生效。
甲方(盖章)：________乙方(签章)：________
甲方：
乙方：
甲、乙双方就祝村前山土地平整复耕事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于祝村村前荒山开荒土地平整复耕工程交给乙方承包，承包期限共计叁年自20xx年11月30日至20xx年11月30日止。
二、承包平整复耕面积为44亩，合计款项为伍拾贰万元整。开荒平整涉及迁坟费用计元由乙方一次性付给甲方（由现行政策标准执行），甲方自行迁坟，所产生别的费用乙方概不承担。
三、复耕后土地直接承包给乙方，计50亩（多退少补），租期10年，每年租金17500元，租金一年一付，乙方需给村修一条路上山，路基有村提供并协调，甲方补助乙方人民币柒万元整。
四、甲乙双方签订协议时乙方付给甲方人民币伍万元，甲方需100日之内迁坟结束，等迁坟结束后一次性付清余款肆拾万元。迁坟事宜由甲方自行协调解决，如延误工期由甲方负责。
五、开荒复耕期间涉及到现存的青苗费用由乙方付给甲方400元/亩，下年原则是不播种，如果自行播种，不再赔偿。
六、在承包复耕期间，乙方所承包荒山及土地所有权归乙方所有，平整土地时所出土方、青苗及其他等归乙方所有。
七、开荒复耕期间如发生土地所有权等问题由甲方负责解决，涉及到政府政策问题与村无关。
八、协议签订生效后，如乙方三年内平整工程未完成，由甲方收回，所付承包款不退，并按第三条租赁给乙方，并付租金。如甲方中途违约，按乙方付款额的双倍赔偿给乙方。
九、本协议一式二份，共二页，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方村民小组（签字）：
乙方（承包人）：
20xx年x月xx日
甲方：
乙方：
甲方承建的承秦高速公路施工过程中，需要征用临时耕地（或荒山）做为施工场地或临时便道。目前甲方施工结束，根据征用土地时的协议，工程结束后需要恢复耕地以使土地承包者能够种植。通过协商甲、乙双方达成如下协议：
1.需要恢复的土地（或荒山）地点和数量为：
2.甲方征用的土地（或荒山）由乙方进行恢复，甲方一次性付给乙方人民币元（大写）作为恢复的全部费用。
3.乙方恢复耕地时需挖除原便道或场地的石碴，用种植土覆盖，厚度以满足耕种且以土地承包者满意为准。
4.挖除的石碴等废土乙方需弃到甲方的`弃碴场。乙方不得乱拉乱弃，否则后果自负。覆盖的耕种土，乙方自采或购买，甲方不再支付任何费用。
5.乙方恢复时要保证甲方租用承包者的土地面积足额恢复。
6.乙方恢复结束后，乙方组织并通知甲方及土地承包者验收，交付承包者，验收合格后甲方一次性付给乙方土地恢复费。
1）.恢复土地时，一切地方纠纷由乙方自行解决。甲方不再协调此类问题。
2）.乙方恢复时间为11月15日前结束，不得超期。超期造成的后果由乙方负责。
3）.本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份。
甲方：
甲方代表：
乙方：乙方代表：月日。
甲、乙双方就祝村前山土地平整复耕事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于祝村村前荒山开荒土地平整复耕工程交给乙方承包，承包期限共计叁年自20xx年11月30日至20xx年11月30日止。
二、承包平整复耕面积为44亩，合计款项为伍拾贰万元整。开荒平整涉及迁坟费用计元由乙方一次性付给甲方(由现行政策标准执行)，甲方自行迁坟，所产生别的费用乙方概不承担。
柒万元整。
四、甲乙双方签订协议时乙方付给甲方人民币伍万元，甲方需100日之内迁坟结束，等迁坟结束后一次性付清余款肆拾万元。迁坟事宜由甲方自行协调解决，如延误工期由甲方负责。
五、开荒复耕期间涉及到现存的青苗费用由乙方付给甲方400元/亩，下年原则是不播种，如果自行播种，不再赔偿。
六、在承包复耕期间，乙方所承包荒山及土地所有权归乙方所有，平整土地时所出土方、青苗及其他等归乙方所有。
七、开荒复耕期间如发生土地所有权等问题由甲方负责解决，涉及到政府政策问题与村无关。
八、协议签订生效后，如乙方三年内平整工程未完成，由甲方收回，所付承包款不退，并按第三条租赁给乙方，并付租金。如甲方中途违约，按乙方付款额的双倍赔偿给乙方。
九、本协议一式二份，共二页，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方村民小组(签字)：
乙方(承包人)：
20xx年x月xx日。
甲方：
乙方：
甲方承建的承秦高速公路施工过程中，需要征用临时耕地(或荒山)做为施工场地或临时便道。目前甲方施工结束，根据征用土地时的协议，工程结束后需要恢复耕地以使土地承包者能够种植。通过协商甲、乙双方达成如下协议：
1.需要恢复的土地(或荒山)地点和数量为：
2.甲方征用的土地(或荒山)由乙方进行恢复，甲方一次性付给乙方人民币元(大写)作为恢复的全部费用。
3.乙方恢复耕地时需挖除原便道或场地的石碴，用种植土覆盖，厚度以满足耕种且以土地承包者满意为准。
4.挖除的石碴等废土乙方需弃到甲方的弃碴场。乙方不得乱拉乱弃，否则后果自负。覆盖的耕种土，乙方自采或购买，甲方不再支付任何费用。
5.乙方恢复时要保证甲方租用承包者的土地面积足额恢复。
6.乙方恢复结束后，乙方组织并通知甲方及土地承包者验收，交付承包者，验收合格后甲方一次性付给乙方土地恢复费。
1.恢复土地时，一切地方纠纷由乙方自行解决。甲方不再协调此类问题。
2.乙方恢复时间为20xx年11月15日前结束，不得超期。超期造成的后果由乙方负责。
3.本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份。
甲方：
甲方代表：
乙方：
乙方代表：
20xx年x月xx日。
甲方(借款人)：汪东东(写明借款人的基本情况)
乙方(贷款人)：李如如(同上)
甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本协议。
一、乙方贷给甲方人民币30000元，于2010年8月1日前交付甲方。
二、借款利息月息1%(应按国家规定的'标准约定具体的利息，不得超过国家规定的标准。公民之间也可以无息借款)
三、借款期限(写明具体的年、月、日)
四、还款日期和方式
五、违约责任
六、本协议自×年×月×日生效。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：汪东东(签字、盖章)
乙方：李如如(签字、盖章)
20**年7月24日
今借到李如如(姓名)人民币三万元整，2011年7月31日前归还，月息按银行一年期贷款利息计算。
借款人：汪东东(签字)
日期：20**年7月24日
合伙人：乙(姓名)，内容同上(列出合伙人的基本情况)
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
第一条 甲乙双方自愿合伙经营×××(项目名称)，总投资为×万元，甲出资×万元，乙出资×万元，各占投资总额的×%、×%。
第二条 本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。
第三条 本合伙企业经营期限为十年。
如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条 合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
企业盈余按照各自的投资比例分配。
企业债务按照各自投资比例负担。
任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。
补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项，合伙终止：
(一)合伙期满;
(二)合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况。
第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式×份，合伙人各一份。
本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人：×××(签字或盖章)
合伙人：×××(签字或盖章)
20xx年xx月xx日
篇二：租房协议书文本
出租人(下称甲方)：
承租人(下称乙方)：
(身份证号： 联系电话： )
乙方为合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，双方经充分协商，达成如下一致协议条款。
一、租赁物及用途
甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的'坐落于____________________面积约为______平方米的房屋租赁给乙方使用。
乙方愿意承租上述房屋，保证在约定范围内使用房屋，并不得进行违法活动及超经营范围从事活动。
二、租赁期间
乙方租赁甲方房屋的期限为 ，自_____ 年_____月_____日起至_____ 年_____ 月_____日止。
三、租赁费用及给付
乙方租用甲方房屋的月租金为______元/月，采取先付租金后使用的原则，按______月缴纳。
下一次租金需提前______天内交纳。
乙方所用水、电、煤气、物管、清洁等相关生活费用由乙方自行承担，并按时缴纳，逾期造成停水停电的，由乙方承担全部责任。
采暖费由______方承担。
四、乙方对房屋进行任何装修或增设他物可能影响甲方房屋结构或安全的，应事先征得甲方的书面同意，并不得破坏房屋结构。
五、乙方不得利用承租房屋进行违规经营或违法活动，损害公共利益。
六、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
七、本协议书经双方签字或盖章后生效。
八、本协议书一式二份，双方各执一份。
甲 方(签字) ： 联系电话：
身份证号码：
乙 方(签字)： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
甲方：x人民政府(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：
一、时间要求。
1.乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村门砖瓦窑一座(包括地上所有建构筑物)，并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。
2.甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙方一次性经济补偿。
二、面积确定乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩(复耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算)。
三、质量要求。
乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。
四、资金拨付标准及方式。
按照确定的复垦面积按每亩x元计算，费用总额约人民币x元。
乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后(凭批准文件)再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。
五、约定责任。
本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。
六、附则本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。
甲方(公章)：代表(签字)：
乙方(公章)：代表(签字)：
签订日期：20xx年x月xx日
甲方：xxxxxxxx人民政府（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“十二五”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：
1．乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村xx的xx门砖瓦窑一座（包括地上所有建构筑物），并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。
2．甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙 方一次性经济补偿。
乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩（复 耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算）。
乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。
按照确定的复垦面积按每亩xxx元计算，费用总额约人民币xxx元。
乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后（凭批准文件）再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。
本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。
本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。
甲方（公章）： 代表（签字）：
乙方（公章）： 代表（签字）：
签订日期：20xx年x月xx日
甲方：xxxxxxxx人民政府（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“十二五”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：
1．乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村xx的xx门砖瓦窑一座（包括地上所有建构筑物），并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。
2．甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙方一次性经济补偿。
乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩（复耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算）。
乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。
按照确定的复垦面积按每亩xxx元计算，费用总额约人民币xxx元。
乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的'40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后（凭批准文件）再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。
本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。
本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。
甲方（公章）：代表（签字）：
乙方（公章）：代表（签字）：
签订日期：20xx年x月xx日
乙方：(若是法人，需与营业执照名称一致，若是自然人，则同于身份证)。
身份证号码：(若是自然人，即留存此项)。
甲方______________________与乙方___________于___年___月___日签订了《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】，原合同/协议有效期至___年___月___日，现因______________________【此处填写解除合同/协议的原因】原因致使原合同/协议无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
【需要承担违约责任时使用本条款】本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】解除，___方需要依照原合同/协议的约定于本协议生效时向___方支付___元违约金。
【其他未尽事宜，可以根据实际情况添加】。
5、本协议一式2份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
为改善农村居住环境和生产生活条件，促进城乡统筹发展，增加耕地面积，确保粮食安全，由本集体经济组织成员共同讨论，签订如下协议：
(一)已复垦的宅基地全部交由原宅基地持有人承包，承包人所承包的宅基地享有与其他承包耕地同等权利和义务。
(二)承包人只能将该承包地用于种植业，不得擅改耕地用途。
(三)承包人可将该承包地依法流转，禁止任何单位和个人在已复垦的耕地上建窑、挖沙、取土、建坟、堆放废弃物等破坏耕地的行为。
(四)承包人不得荒弃和闲置土地，否则，有关部门将依法对其征收耕地荒芜费。
(五)本协议依照《中华人民共和国农村土地承包经营法》制定，承包户的权利和义务受该法保护和约束，如有争议，可按《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》进行调解，不愿调解或调解未果的，通过司法途径解决。
(六)本协议书一式四份，耕地承包户、村民委员会、镇人民。
政府和镇城乡建设用地增减挂钩领导小组各一份。
监督方：____________________。
日期：____________________
一、甲方将本社土地亩卖给乙方亿有，每亩价额为元(大写：万元正)。
二、付款办法：乙方一次性付给甲方。
三、甲、丙方将土地出卖给乙方后，乙方在所买的土地上有自主经营权，甲丙方不得以任何理由干涉乙方自主经营权。如甲、丙方阻止、干扰乙方自主经营，造成后果由甲、丙方承担全部责任。
四、违约责任：
甲、乙、丙方任何一方违约，则按卖价总金额的`两倍赔偿对方。
五、本合同经甲、乙、丙三双自愿达成，无任何欺哄行为。系甲、乙、丙三方的真实意思表示，永不翻悔，经甲、乙、丙三方签字捺印后生效。
六、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(盖章)：______________代表：______________。
乙方(盖章)：______________代表：______________。
________年________月________日。
甲方：________人民政府（以下简称甲方）。
乙方：________（以下简称乙方）。
为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“十二五”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《__县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成__镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：
1．乙方自愿在________月__日前拆除位于__镇__村__的__门砖瓦窑一座（包括地上所有建构筑物），并于________月__日前平整、恢复耕作条件。
2．甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙方一次性经济补偿。
乙方图斑面积为__亩，要求保留__亩，复垦__亩（复耕面积按有资质的`测绘单位测量的实际数据计算）。
乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。
按照确定的复垦面积按每亩________元计算，费用总额约人民币________元。
乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后（凭批准文件）再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。
本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。
本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。
甲方（公章）：________代表（签字）：________。
乙方（公章）：________代表（签字）：________。
签订日期：________月__日
需货单位(简称乙方)____。
受托单位(简称丙方)____。
承兑单位(简称丁方)____。
乙方为____事需向甲方订购____货价____元。因暂时缺少资金，而甲方要求及时收回货款。现根据财产信托业务的有关规定，甲方特将上述乙方订购的设备(物资)信托给丙方，丙方受托后按甲方的要求出售于乙方，并相应提供融资，乙方以分期付款方式向丙方支付货款，丁方同意承担乙方延付货款的承兑责任。为此，四方共同订立本协议，以资信守。
第一条订货。
乙方按照自己的需要向甲方订购上述设备(物资)，甲、乙双方已于__年__月__日签订了__号供货合同。双方确认供货合同的各项规定。丙方受理上述设备(物资)的信托后，对有关交货日期、数量、质量、维修保养等事项概不负责，由甲、乙双方按原供货合同的规定处理。
第二条信托。
甲方向丙方提出的财产信托总金额为____元，信托期限为__年__月。甲、丙双方有关财产信托的具体事项，另订“财产信托合同”。
第三条延付。
丙方受理甲方提出的财产信托后，负责向乙方出售，由于乙方暂时无力支付货款，要求延期付款，并愿承担相应的利息。丁方同意担保乙方到期付款责任。有关延期付款事项，由乙、丙、丁三方另订“延期付款合同”。
第四条融资。
上述信托财产的交付，仍按甲、乙双方原订供货合同的有关规定，由甲方直接发运乙方。但甲方应将发票、运单等交易单证交付丙方，由丙方转送丁方，再由丁方督促乙方按规定办妥银行承兑手续，丙方在收到银行承兑汇票二天内，按承兑汇票的总金额一次向甲方垫付货款。
第五条还偿。
乙方向丙方延期支付的货款，视同丙方对乙方的贷款，以月息__‰按季计收利息。延付的货款采用银行承兑汇票结算方式，乙方于承兑汇票到期日前将承兑票款交存丁方，丙方于承兑汇票到期日主动向丁方收取承兑票款。乙主如不按规定向丁方交存承兑票款，丁方除应于到期日凭票支付外，即按银行承兑契约的有关规定，对乙方执行扣款，并处以罚金、罚息。
第六条费用。
甲方向丙方支付财产信托手续费为信托金额的__‰，共计__元，于甲方收到丙方垫付财产信托货款后二天内支付。乙方向丁方支付银行承兑汇票承兑手续费__元，于丁方签发银行承兑汇票时付清。
第七条附则。
本协议经甲、乙、丙、丁四方正式签章生效，任何一方不得中途解约，违约时按《中华人民共和国民法典》办理。
甲方__(公章)乙方__(公章)。
代表人__(签章)代表人__(签章)。
丙方__(公章)丁方__(公章)。
代表人__(签章)代表人__(签章)。
签约日期：19__年__月__日
原告武义__硅业有限公司。
法定代表人胡__，董事长。
被告____实业有限公司。
法定代表人姜x，董事长。
委托代理人(特别授权)张__，____律师事务所律师。
委托代理人(特别授权)吴__，____律师事务所律师。
案由：买卖合同纠纷。
原告武义__硅业有限公司诉称，原、被告于__x年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。
被告____实业有限公司请求予以调解。
本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告____实业有限公司于__x年8月底前按合同供给原告武义__硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。
二、被告____实业有限公司于__x年8月底前支付原告武义__硅业有限公司违约金20万元。
三、原告武义__硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
四、如被告____实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告____实业有限公司需另行支付原告武义__硅业有限公司自__x年9月1日起至履行之日止每天20__元的逾期履行违约金。
五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义__硅业有限公司负担2399元，被告____实业有限公司负担10000元，于__x年8月底前交纳。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。
审判长：陈__。
人民陪审员：徐__。
人民陪审员：项__。
__年七月二日。
发包方：____________________（以下简称甲方）。
承包方：____________________（以下简称乙方）。
甲方将项目委托乙方进行复垦整理。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。
1、复垦整理。
2、整理标准：按国土局和农业局相关标准要求执行。
1、工程价款：
2、结算方式：
待复垦工程全部结束，经省厅验收组验收合格后，甲方一次性付清工程款90%，余10%质保金，经复验合格的年内付清。每拖延工期一天罚款元：
因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
甲方：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚在施工中需注意的事项。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。
3、配合乙方对旋工人贯进行安全教育。
4、甲方指定工程项目负责人。
5、除房屋之外其他一切障碍甲方概不负责。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，负责拆迁区内的所土地复垦。
2、因复垦、清除过程中引起的纠纷由乙方负责。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、施工中土壤有效耕作层松土达到售50公分以上，以便耕种，且路面平整，定于边沟顺直。
5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求，避免不安全因素发生。
6、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失；并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。
7、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
8、乙方指定除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。
2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（章）：____________________。
乙方（章）：____________________。
日期：____________________
根据《中华人民共和国土地管理法》《山西省实施（中华人民共和国土地管理法）办法和（山西省土地复垦管理办法》的规定，为确保临时用地在期满后得到复垦，经甲乙双方共同协商签订如下协议：
一、根据薛家洼乡弘泽养殖专业合作社的项目建设需要，乙方需使用乡村土地____________________平方米，作为临时用地。
二、临时使用土地期限为年，自年日至满前30日内向甲方重新申请办理临时用地手续，经批准后重新签订土地复垦协议书。
三、临时用地使用期届满，乙方应在30日内自行拆除地上的建（构）筑物，及时清理废弃物，并按照国家复垦技术标准恢复土地原貌（原有的耕作条件）并保证耕地原有水利，耕作层和交通设施等的完善。
四、乙方必须在临时用地使用期屇满后30日内将临时用地复垦完毕，及时向甲方提出复垦验收申请，经验收合格之日起10日内将土地复垦保证金（不含利息）退还乙方：如经验收不符合耕地复垦标准，责令乙方在30日内继续整改，仍还不到前款规定的复垦标准的，则由甲方代乙方组织进行土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，同时甲方按照《山西省土地复垦管理办法》依法对乙方进行处罚。若在临时期满后30日内，乙方未按要求进行复垦，且未提出土地复垦验收申请的，视乙方违约，甲方扣收全部土地复垦保证金，由甲方组织土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，并由乙方承担因此造成的损失，追究乙方相应的.法律责任。
五、因国家建设需要征用拆迁该临时用地时乙方应在接到通知之日起15日内无条件自行拆除临时用地上的`建（构）筑物并退还该土地。
六、经批准使用的临时用地，只限乙方按批准用途自行使用，不得擅自改变土地用途，不得买卖交换、租赁。转让、赠与、抵押，不得在该临时用地内进行违法活动，损害公共利益，不得在临时用地上修建永久性的建筑物。构筑物及其它设施。
七、因履行合同发生的争议，由人民法律裁决。
八、本合同未尽事宜，凡属国家，省规定的，按国家和省的规定执行，凡属省国家没有规定的，甲乙双方可以协商解决，协商不成的交由人民法院裁决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签订之日起生效。
甲方：____________________（公章）。
乙方：____________________（公章）。
日期：____________________
出借方（甲方）：(以下简称甲方)。
借款方（乙方）：(以下简称乙方)附身份证复印件。
甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，签订本合同，以资双方共同信守履行。
一、乙方向甲方借款金额（人民币）元（大写：仟佰。
拾万仟佰拾元整）。
二、借款用途： 。
三、借款期限：自年月日起至年月日止。
四、借款利息：月利率为2% ，借款到期后一次性还本付息。
五、甲方应于本合同签订之日起 日内将借款一次性（现金或银行转账）交付给乙方，乙方出具收到条。
六、乙方承诺：
1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。
2、乙方必须按合同规定的期限还本付息。
七、违约责任：
如乙方不能按约定期限还款，按照月利率 2%继续计算利息直至本息还清之日止，并赔偿因甲方向乙方追讨债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、评估费、保全费、鉴定费、邮寄费、拍卖费、查询费、律师代理费、公证费等）。
八、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议均由双方当事人协商解决；协商不成的，诉讼由甲方住所地人民法院管辖。
九、本合同未尽事项，可由双方协商后签订补充协议。
十、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签订日期： 签订日期：
保证人：
签订日期：
为了加强土地复垦工作，节约用地，确保“占一补一”政策落到实处。根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》,对生产建设活动需临时占用土地的单位和个人加大监督管理力度，实行“谁占用、谁破坏、谁复垦”的原则，经甲乙双方同意，签定如下协议：
一、乙方在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《土地法》和《土地复垦条例》，采取整治措施，使其复垦到原用途。
二、乙方除负责土地复垦外，还必须向遭受损失的单位支付土地损失补偿费。土地损失补偿费，分为耕地、林地和其他土地的损失补偿费，其中耕地损失补偿费，参照征用耕地的相关标准执行。
三、乙方在签定协议时，必须向甲方缴纳每平方米9元的土地复垦费。
四、乙方在组织复垦时，必须报甲方核定，由甲方和村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原单位。
五、乙方如没有条件复垦或复垦不达标的，甲方将代为组织。
复垦。
六、用地时间2年。（________年____月____日至________年____月____日）。
七、用地面积平方米，复垦保证金____________________元。
八、乙方如不履行复垦义务、不限期改正的，甲方有权没收土地复垦费，并按照《土地法》、《土地法实施条例》规定，处耕地开垦费2倍以下的罚款。
甲方（签章）：____________________。
乙方（签章）：____________________。
日期：____________________
xxx 公司（以下简称甲方）
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
（法定代表人的代理人：xxx ）
xxx 公司（以下简称乙方）
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
（法定代表人的代理人：xxx ）
鉴于：
xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx （工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：xxx ），建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx 工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。（见本协议附件：1 、付款凭证；2 、付款明细、3 、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx
月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。（见本协议附件：4 、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款
1 、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2 、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3 、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的`本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4 、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5 、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1 ）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2 ）《授权委托书》；
（3 ）《强制执行申请》；
（5 ）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6 ）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7 ）其他需要提供的材料。
5 、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：xxxxxx.
第四条双方各自的承诺和保证
1 、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2 、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3 、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx；受件人：xxx.
乙方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx；受件人：xxx.
北京市公证处联系地址：
地址：
邮编：电话：
承办公证员：
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1 、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2 、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3 、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4 、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1 、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2 、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3 、本协议正本一式xx份，每份均具有同等法律效力，双方各持xx份，一份留存于北京市公证处备案。
甲方：xxx 公司（印章）乙方：xxx 公司（印章）
法定代表人或授权代表：xxx （签字）法定代表人或授权代表：xxx （签字）
xx年xx月xx日
甲方：____________________村民委员会（以下简称甲方）。
乙方：____________________（以下简称乙方）。
为促进____镇城乡建设用地工作的顺利开展，有序推进城乡建设统筹发展，改善农业农村生产生活条件，增加有效耕地面积，经甲乙双方协商，达成以下协议：
1、负责派员到现场确认土地复垦四址界线和面积。
2、负责工程规划、土地复垦验收。
3、按文件要求和验收标准支付乙方土地复垦经费。
1、根据《中华人民共和国土地管理法》第六十二条之规定（农村居民一户只能拥有一处宅基地），乙方自愿将位于村组的原宅基地平方米全面进行复垦。
2、乙方必须按甲方的规划设计和时间要求（复垦后的土地基本要平整，土壤厚度达40至60公分，要有土（田）埂）将原宅基地进行复垦，否则甲方不予兑现补偿经费并责令限时整改。
3、乙方负责土地复垦中的'一切安全工作，甲方不承担任何安全责任。
甲方盖章：____________________。
乙方签章：____________________。
日期：____________________
根据《中华人民共和国土地管理法》《山西省实施（中华人民共和国土地管理法）办法和（山西省土地复垦管理办法》的规定，为确保临时用地在期满后得到复垦，经甲乙双方共同协商签订如下协议：
一、根据__________乡弘泽养殖专业合作社的项目建设需要，乙方需使用乡村土地__________平方米，作为临时用地。
二、临时使用土地期限为年，自__________年__________月__________日至满前30日内向甲方重新申请办理临时用地手续，经批准后重新签订土地复垦协议书。
三、临时用地使用期届满，乙方应在30日内自行拆除地上的建（构）筑物，及时清理废弃物，并按照国家复垦技术标准恢复土地原貌（原有的耕作条件）并保证耕地原有水利，耕作层和交通设施等的完善。
四、乙方必须在临时用地使用期屇满后30日内将临时用地复垦完毕，及时向甲方提出复垦验收申请，经验收合格之日起10日内将土地复垦保证金（不含利息）退还乙方：如经验收不符合耕地复垦标准，责令乙方在30日内继续整改，仍还不到前款规定的复垦标准的，则由甲方代乙方组织进行土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，同时甲方按照《山西省土地复垦管理办法》依法对乙方进行处罚。若在临时期满后30日内，乙方未按要求进行复垦，且未提出土地复垦验收申请的，视乙方违约，甲方扣收全部土地复垦保证金，由甲方组织土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，并由乙方承担因此造成的损失，追究乙方相应的法律责任。
五、因国家建设需要征用拆迁该临时用地时乙方应在接到通知之日起15日内无条件自行拆除临时用地上的`建（构）筑物并退还该土地。
六、经批准使用的临时用地，只限乙方按批准用途自行使用，不得擅自改变土地用途，不得买卖交换、租赁。转让、赠与、抵押，不得在该临时用地内进行违法活动，损害公共利益，不得在临时用地上修建永久性的建筑物。构筑物及其它设施。
七、因履行合同发生的争议，由人民法律裁决。
八、本合同未尽事宜，凡属国家，省规定的，按国家和省的规定执行，凡属省国家没有规定的，甲乙双方可以协商解决，协商不成的交由人民法院裁决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签订之日起生效。
甲方：__________（公章）法定代表人：__________（签字）。
乙方：__________（公章）法定代表人：__________（签字）。
__________年__________月__________日。