首页>合同>销售合同欠款起诉(通用16篇)

销售合同欠款起诉(通用16篇)

作者:笔砚 销售合同欠款起诉(通用16篇)

销售合同是商业合作的基础,有助于减少潜在的风险和纠纷。小编为大家整理了一些销售合同的模板,供大家参考和借鉴。

销售欠款担保合同

购货方(甲方):

供货方(乙方):

担保人:

一、产品名称、颜色数量、金额、供货时间。

产品名称:______。

成品有效门幅:______。

色号:______。

数量:______(米)。

单价:______(元/米)。

总金额:

交(提)货时间:

二、合同金额。

1、总采购金额为:人民币______(元),含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。

2、最终合同金额以乙方实际交付的货物总量结算。

三、付款方式和结算。

1、签订本合同之日起____内支付定金(元)。

2、甲方收到乙方交付的每笔货物及相关发票后____个工作日内交付货款。

四、合理损耗及计算方法:按合同数量交货,短溢装范围为____——____%。

五、交货、包装。

1、交货地点:甲方指定仓库。

2、包装:乙方应将产品按照产品特性进行包装,面料纸筒内径超过____cm,门幅正负不超过____cm,外观需有供应商的制单,保证产品不被水浸、不被污染等。

六、交货期限。

乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的,乙方应提前____天以书面形式通知甲方,需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。

七、质量标准。

1、符合国内外对面料及成衣的相关质量标准、乙方提供的样品标准。

2、具体要求如下:

(1)面料上设有防水涂层,当有水分摄入时,面料上不应残留水痕、污迹,不应出现吸水等现象;涂层平整、光滑、无裂缝等,不易沾染污渍等。

(2)面料本身和涂层的硬度不应随着温度条件的改变而改变,不会因低温、暴风、暴雨等天气变化而变硬、变脆、出现裂痕等。

(3)面料本身无异味,干净、颜色纯一,与样品或色板等无色差、无油渍和其它污渍。

(4)面料无抽纱、色纱、边中差、前后断差等不良现象。

(5)面料染色无不均匀现象,包括色牢度,无掉色、相互染色等现象。

八、货品验收。

1、质量异议期:

由于面料产品的特殊性,乙方在交货时须附相关检测报告,但甲方在对采购面料进行裁剪前后,发现有质量问题的均有权提出质量异议。

甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测,如检测出质量不合格,无论是否开裁,甲方均有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金,并承担由此给甲方造成的所有损失。

2、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时,应及时书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。

乙方在收到甲方书面通知后,必须在____个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案,或未与甲方就处理方案达成一致,甲方有权解除合同,并按合同追究乙方违约责任;在此情况下,甲方也有权视情况选择继续履行合同,要求乙方承担违约、赔偿责任。

九、甲方权利义务。

1、及时向乙方下订单,说明所需的面料颜色、货号、数量等。

2、按照约定及时接货,如出现数量、质量等问题及时与乙方沟通。

十、乙方权利义务。

1、按照甲方订单要求,及时按质足额提供产品。

2、保证产品本身质量,如发生数量、质量等问题,应及时给予调换、补货等,不得以任何理由推诿。

3、提供的辅料符合国内外相关质量标准,不得存在违禁添加剂、存在对人体有害的物质等。

十一、违约责任。

1、如乙方每迟延交货一天,应按当笔货款的____%支付违约金,甲方有权从贷款中直接扣减。

2、如因面料本身数量不足、质量存在缺陷、原残等问题,导致甲方出现工期延误等情况,乙方应立即予以调换、补货等,并承担因此给甲方造成的包括给加工厂延期补偿、运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。

十二、解决合同纠纷的方式。

1、由当事人双方协商解决。

2、协商不成,由购货方所在地人民法院管辖处理。

十三、其它约定事项。

1、双方每次供货可以传真等书面形式下订单,传真视为原件,每个订单作为本合同附件,具有同等效力。

2、本合同一式____份,双方各持____份,具有同等效力,如有未尽事宜,双方另行协商。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

购货方:

供货方:

担保人:

日期:

销售业务欠款抵押保证合同

甲方:

乙方:

丙方:

为保障甲方债权的实现,丙方自愿为甲方与乙方之间形成的相关债权提供额保证。为此,依据《民法典》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,三方经友好协商,订立本合同内容如下:

第一条定义。

额保证,是指甲方与丙方之间就乙方在一定期间内连续发生的多笔债务,确定一个额度,由丙方在此额度内对乙方履行债务向甲方提供保证。该额度是指乙方在甲方处的各项债务的总余额。

第二条被保证的主债权。

被保证的主债权是指自____年____月____日至____年____月____日期间因甲方与乙方之间的《销售合同》而形成的一系列债权,其额度为人民币______元整。

在上述约定期限和额度内,甲方与乙方根据《销售合同》所签订的一系列合同、协议及其他法律文件为本合同的主合同。

第三条保证方式。

丙方提供的保证为连带责任保证。

只要《销售合同》及其他主合同项下单笔债务履行期限届满,乙方没有履行或者没有全部履行其债务,甲方即有权直接要求丙方承担保证责任。

当乙方未按主合同约定履行其债务时,无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保,甲方均有权直接要求丙方在其保证范围内承担保证责任。

第四条保证期间。

1.对于主合同项下其他单笔债务,保证期间自债务履行期届满之日起两年止。

2.若发生法律法规规定的事项,甲方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起两年止。

第五条保证范围。

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用。

第六条丙方声明与保证。

1.丙方是依法成立的法人,具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任。

2.丙方自愿为主合同乙方提供担保,其在本合同项下的全部意思表示是真实的。

3.丙方提供的与主合同有关的一切文件、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。除已向甲方书面披露的情形以外,丙方没有任何可能影响本合同履行的其他任何重大负债、重大违约行为、重大诉讼、重大仲裁事项或其他影响其资产的重大事宜未向甲方披露。

第七条保证人的权利与义务。

1.丙方应向甲方提供真实有效的能够证明其合法身份的法律文件。

2.在本合同有效期内,如丙方变更法定代表人、住所、名称、电话、传真,应于变更后一周内书面通知甲方。

3.丙方应定期或随时应甲方要求,向甲方提供真实反映其综合财务状况的报表及其他文件。

4.在本合同有效期内,如丙方发生转股、改组、合并、分立、股份制改造、合资、合作、联营、承包、租赁、经营范围和注册资本变更、重大资产转让等,应提前三十日书面通知甲方。

5.丙方停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、财务状况恶化或涉及重大经济纠纷应在发生之日起三日内书面通知甲方。

第八条:保证权利的实现:

1、乙方在债务履行期限届满时不履行债务的,甲方有权要求丙方承担保证责任。

2、债务履行期内,如果甲方有确切证据证明乙方经营恶化或抽逃资金、转移资产逃避债务,或其他足以危及甲方债权的情况,甲方有权要求丙方提前承担保证责任。

3、丙方有部分或全部失去代为清偿能力的可能时,甲方有权要求丙方提前承担保证责任。

第五条、本合同履行时,如发生争议,三方应友好协商解决,协商不成时,向甲方所在地法院诉讼解决。

第六条:本协议一式三份,三方各执一份。

甲方:乙方:丙方:

法定代表人:法定代表人:法定代表人:

销售欠款合同

甲方为“_______________”软件的开发者和者。甲乙双方经友好协商,现就乙方以代理商买断方式成为甲方的销售代理达成如下协议。

1、“_______________”产品为大连奥远软件有限公司研发。

3、乙方在本协议签订之日起向甲方一次性支付代理商买断费用______________________。

4、甲方在收到乙方预付款后三日内进行发货。

5、乙方所销售的“__________”产品必须严格执行_______________价格体系。

6、乙方所销售的“__________”产品销售范围:__________________________________。

7、合同到期后,经甲乙双方协商后可自动顺延。

一、甲方的权利和义务。

1、甲方提供乙方或其客户的互联网技术支持和电话技术支持。

2、对于乙方提出的软件功能需求或其他方面的建议,甲方应及时与乙方进行沟通确认,给予乙方合理的解决方案。

3、对于乙方要求甲方对软件进行更改或功能扩充,经双方协商确认后,乙方需向甲方支付一定的费用,甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。

4、对于乙方要求甲方按乙方的需求进行定制研发,经双方协商确认后,乙方需向甲方支付一定的费用,甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。

5、甲方提供注册码给乙方对软件进行注册,每次将收取成本费___________元。

6、甲方若对软件代理价进行更改,须在半个月前通知乙方。

二、乙方的权利和义务。

1、乙方享有“__________”产品在所在地区的代理销售权。

2、乙方可获得甲方的互联网在线技术支持和电话技术支持。

3、乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务,但所需费用由乙方承担。

4、乙方单位已不存在或变动,必须尽快告知甲方。

5、乙方未经甲方同意不得修改所代理的软件或对软件进行解密或反编译、进行非法销售等。

在协议执行期间,如果乙方没有按时付款、乙方单位已不存在、乙方未经甲方同意修改所代理的软件或对软件进行解密或反编译、进行非法销售等,本协议即告终止,乙方无权要求甲方返还所支付的款项。

协议执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决。如果协商不成,双方同意提交仲裁机构进行仲裁。

本协议及其附件等最终解释权归甲方所有,本协议如有未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,经签、盖章、乙方支付甲方所需的款项后生效,两份合同具有同等效力。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

销售业务欠款抵押保证合同

联系电话:_________________。

抵押人:_________________。

法定代表人:_________________。

联系电话:_________________。

担保人自愿为出借人给予借款人之借款提供抵押担保。为明确各方权利义务,立约各方依法签订本合同,以资共同遵守。

第一条主合同。

本合同的主合同是出借人与借款人签订的编号的《借款合同》,贷款金额为人民币,贷款期限为个月,自年月日至年月日。

第二条抵押物。

抵押人自愿提供自有的_____________(抵押物名称)为主合同项下借款人债务提供抵押担保,抵押物详情见本合同之附件《抵押物清单》。

第三条担保范围。

抵押担保范围具体包括:_________________借款合同及本合同项下借款本金、利息(含复利及罚息)、违约金、损害赔偿金及出借人实现债权的费用等。出借人实现债权的费用包括但不限于诉讼费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费用、公告费、评估费及拍卖费用等。

第四条担保期间。

抵押权与主合同项下借款人债务同时存在;债务消灭后,抵押权才消灭。

第五条抵押物的占有。

1、抵押财产由抵押人占有和保管,但抵押物的权利凭证应由出借人保管。抵押人同意随时接受出借人对抵押物的检查。

2、抵押人应妥善保管抵押物,采取有效措施保障抵押物的安全完整,如抵押物需要维修,抵押人应及时进行并自行承担维修费用。

第六条抵押物保险。

1、抵押人将抵押物权利凭证移交出借人之前应当按照出借人要求的险别投足额保险,出借人另有要求的除外。

2、抵押物需要保险的,本合同有效期内,抵押人保证保险的连续性。如抵押人中断保险,出借人有权代为续保,并由抵押人承担保险费用。抵押人对出借人因保险中断而蒙受的一切损失承担赔偿责任。

3、出借人为抵押物保险的第一受益人。

第七条抵押登记。

1、本合同签订后,抵押人应会同出借人依法持本合同到有关机关办理抵押登记手续。

2、抵押人办理抵押财产登记手续后,应将有关登记文件送交出借人。

第八条费用。

与本合同及本合同项下抵押财产有关的一切费用,均由抵押人承担。

第九条抵押权的实现。

借款人无论何种原因未按合同约定履行到期应付债务(包括因借款人违约或担保人违约而由出借人宣布提前到期的债务),担保人均在此不可撤销地授权出借人有权直接处分抵押物,并以所得款项偿还债务。

抵押人承诺:_________________当出借人就借款人提供的抵押物放弃担保物权、担保物权顺位或者变更该担保物权时,抵押人承诺仍以其提供的抵押物就出借人在主合同项下全部债权承担担保责任。

抵押权人:_________________。

抵押人:________________。

时间:_____________________。

销售欠款担保合同

甲方:

乙方:

根据xx工程《建设工程施工同》41条规定,保证人自愿并慎重签署本协议书。

由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。

1、税费:

a、建筑经营税,城市建设维护税,教育附加费,所得税,印花税等;

b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;

c、按《项目施工管理目标责任书》规定向分公司上缴的管理费;

d、民工工资支付、材料费支付;

e、债务偿还。

2、质量、安全、文明施工、工期、违约:

b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。

3、债务:

拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。

1、对第二条所例条款内容,由保证人承担民事责任和经济偿付;

2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;

3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分,用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;

4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任,由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。

1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。

2、保证人自愿提供以下资产担保物,抵押担保物列后:

1、如果保证人保质量,保工期,保安全,按约定完成施工任务;且没有留下债务,保证人提供的抵押物如数归还给保证人,担保责任消失。

2、抵押物返还的程序是:

(1)工程保修期到期,经建设单位和相关部门办清手续。

(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告,90天后,如果未发生债务纠纷或索赔,抵押物归还给保证人,用法人资产担保保证的解除担保合同。

(3)保证人接收所返还的抵押物时,必须如数归还原始收据。

以上保证条款和内容,纯属本人自愿,完全履行此协议书条款。

甲方:

乙方:

_________年_________月_________日。

销售欠款担保合同

甲方:

乙方:

担保人:

甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立如下面料采购合同,双方共同遵守:

一、甲、乙双方按订购单所列内容供货。

甲方按订购单(详见合同附件)所列内容向乙方购买所需货物,乙方按订购单所列内容供货。

二、交货期限。

乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的,乙方应提前______天以书面形式通知甲方,需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。

三、品质要求。

大货面料缩水率不能超过3%,对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合gb18401《国家纺织产品基本安全技术规范》a类标准的各项要求(主要检验项目有:强力、色牢度、ph、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等)。

四、货品验收。

1、乙方应提前________天时间以书面方式通知甲方相关负责人员对大货面料进行验收,如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求,甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。验收不合格后,乙方应马上安排返工或重新生产面料,如因此导致乙方不能按期交货,则按照条款二进行交货。

2、质量异议期:由于面料产品的特殊性,甲方在对采购面料进行裁剪前,如发现有质量任何问题,甲方有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测,如检测出质量不合格,甲方有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金,并承担由此给甲方造成的所有损失。如甲方在对采购面料进行裁剪后才发现质量问题的,由甲方自行承担所有损失。

3、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时,应及时以书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后,必须在________个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案,或未与甲方就处理方案达成一致,甲方有权解除合同,并按合同第八条追究乙方违约责任;在此情况下,甲方也有权视情况选择继续履行合同,要求乙方承担违约、赔偿责任。

五、交货数量。

甲方可接受超出约定数量3%的大货货品,但实际交货数量不能少于约定数量。

六、交货方式。

乙方按照甲方的交货资料要求,把大货面料送交至甲方指定的交货地点(甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点)。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。

七、付款方式。

甲乙双方签订订购单后________个工作日以内,甲方将订购单总价款的作为定金支付给乙方;甲方支付总价款的给乙方后,乙方将合同货品交付给甲方;乙方合同货品全部交付甲方天以内,甲方再支付总价款的余款给乙方。如甲方未能按时付款,将视为甲方违约并承担相关违约赔偿责任。

八、违约责任。

逾期交货达到________天以上(含________天),乙方将承担合同总价款金额5%的违约金;逾期交货达到________天以上(含________天),乙方将承担合同总价款总金额10%的违约金;逾交货期超过________天甲方则有权选择解除本合同,或者选择继续履行合同但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同,若因违约造成本合同无法继续履行,违约方将赔偿合同总价款的30%违约金。

九、因本合同发生纠纷,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决纠纷。

十、本合同一式贰份,双方各执壹份。自双方签订之日起产生法律效力。

甲方(公章):_________________。

乙方(公章):_________________。

担保人(签字):

________年____月____日。

销售欠款担保合同

担保人:______________________。

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签定时间。

产品名称:______________________。

色号:__________________________。

成品有效门幅:__________________。

数量(米):______________________。

单价:_________________________(元/米)。

总金额:______________________。

备注:以实际米数结算。

二、质量要求、技术标准:按国家一等品生产,颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交(提)货地点、方式:供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法:按合同数量交货,短溢装范围为0~+3%。

五、包装标准、包装物的供应和回收:卷筒布包装不定码,衬塑料袋,段长30米以上,交货数量允许0~+3%。

六、验收标准、方法及提出异议期限:购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方,供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期。

七、结算方式及期限:货到购货方仓库后天凭全额增值税发票结款。

八、违约责任:交货期每延迟交货壹天,每日按合同总价的2%计算违约金,由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等,由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的.方式:由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项:

购货方:__________________。

供货方:__________________。

担保人:__________________。

日期:

销售欠款担保合同

甲方(债务人):

乙方(债权人、抵押权人):

丙方(抵押人/连带责任保证人):

甲方欠乙方货款,丙方愿提供房屋和土地为其抵押担保并自愿担任连带责任保证人,根据《_合同法》、《_担保法》规定双方就货款、抵押等相关事宜平等协商一致订立合同,内容如下:

第一条:

1.欠款金额;xx元,大写金额:xx元整。

2.资金占用费支付办法xx元/月。现在x计xx元。

3.甲方承诺年月日前付清欠款及占用费,并制订分月还款计划。

第二条:丙方愿以其享有土地使用权的的房屋为乙方该项货款和资金占用费提供抵押担保,并自愿担任连带责任保证人。

第四条:甲方付清乙方货款和资金占用费后,丙方抵押及连带责任解除失效。如甲方不能按期付清款项,乙方有权直接要求甲方和丙方共同付清货款及资金占用费。

第五条:本合同争议由乙方所在地人民法院管辖。

第六条:本合同一式三份,各方签字盖章生效,三方各执一份。

甲方(盖章签字):

乙方(盖章签字):

丙方(盖章签字):

时间:

xx年xx月x日。

买卖合同欠款纠纷的起诉状

告龙某,男,汉族,xxxx年6月2日生,住xx乡——xx加油站负责人。

被告湖南xx开发有限公司。

住所地隆回县xx镇。

法定代表人:刘某。

诉讼请求:

一、请求人民法院判决被告立即支付欠款壹拾陆万元(160000.00元)给原告。

二、请求人民法院判决被告支付逾期利息18000元。

三、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:

原告与被告从开始建立购销业务关系,原告作为卖方卖柴油,被告作为买方购买柴油。20xx年被告购买原告柴油出现欠款现象。20xx年9月30日被告出具欠条一张,欠原告柴油款50000元,限一个月付款。20xx年10月6日,被告出具欠条一张,欠原告柴油款80000元。20xx年被告出具欠条一张,欠原告油灌款和油灌租金30000元。原告多次向被告催讨欠款,被告找借口不还。原告为维护自己合法权益,特依法提起诉讼,请人民法院依法判决支持原告所有诉讼请求!

此致

隆回县人民法院。

具状人:龙某。

20xx年8月2日。

客户欠款销售担保合同

本人保证于_____年_____月_____日之前还清全部欠款。如逾期未还,本人将按双方于_____年_____月_____日签订的《偿还协议书》的约定承担法律责任。

欠款人:

身份证号/法定代表人:

联系方式:

买卖合同欠款纠纷的起诉状

地址:xx市xx区xx街xx村28巷8号。

被告一:广州市xxx纺织制衣有限公司。

法定代表人:xxxx。

地址:广州市xx区xx镇xxx村xx开发区。

被告二:何xx,男,汉族,xxxx年5月8日出生,住所:广东省xx市xxx镇xxx村xxx二巷1号。

被告三:王xx,男,汉族,xxx年1月24日出生,住所:江西省xx市xxx县xxx镇xx村xx组2号。

诉讼请求。

1、请求判令被告支付剩余货款500000元人民币。

2、请求判令被告按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息(从起诉之日起至被告付清货款之日止)。

3、请求判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由。

xxxx年3月至xxxx年8月间,被告多次向原告购买钮扣,后经双方结算被告尚欠原告货款500000元人民币。被告于xxxx年10月19日出具欠条(详见证据一),第二被告、第三被告作为担保人承担连带清偿责任。尔后,原告曾多次向三被告催收欠款500000元人民币,但三被告都以种种借口、不同方式搪塞敷衍拒绝支付欠款。

综上所述,被告的行为违反了《中华人民共和国合同法》第六十二条第四项、第一百五十九条的规定,侵犯了原告的合法利益,给原告造成了严重经济损失。为维护原告的合法权益,故诉诸法院,望公正判决。

此致

xxx市人民法院。

具状人:

日期:年月日

相关知识。

欠款纠纷产生后的解决方式很多,如协商、调解、仲裁和诉讼等,只要运用及时和恰当,就会收互事半功倍的效果。但由于一些债权人常常为了不伤和气,协商阶段的时间拖得太长,从而坐失了很多收回欠款的良机。

诉讼手段是最有效的也是最终的保护债权的手段。诉讼手段之所以是最有效的手段,其根本原因就是它依靠的是国家强制力,只要债务方不履行人民法院已生效的法律文书,债权方则可向人民法院申请强制执行,而不以债务方的意志为转移。有的债权人对通过诉讼手段催收欠款缺乏信心,比如担心分期还款的最后期限没有到期就起诉,可能对已不利,这实质上是因对法律的不了解而产生的莫须有的恐慌,其实新颁布的《中华人民共和国合同法》第六十七条明确规定:“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。”所以,债权人在诉讼之前进行一些法律咨询是必要的。

【证据的收集、保护和举证】。

根据我国民事诉讼法规定,民事诉讼实行谁主张谁举证的原则,如果当事人对自己提出的主张举证不能,则要承担不利的法律后果。于一九九九年九月一日已经施行的《广东省法院民事、经济纠纷案件庭前交换证据暂行规则》更是规定,对于人民法院适用普通程序受理的第一审民事、经济纠纷案件,当事人收集的证据无正当理由未经庭前交换的,不予质证和认定。因此证据的收集、保护和及时举证就显得尤为重要,不然就会面临不利的后果。

【诉讼时效问题】。

买卖合同欠款纠纷起诉状

原告电话:

诉讼代理人:

诉讼代理人电话:

第一被告:,男,汉族,现年岁,身份证号码320###现住徐州市铜山区联系电话:

第二被告。

第三被告。

诉讼请求:

1、原告请求依法判令被告给付原告货款元。

2、请求判令被告支付逾期付款违约金元。

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由:

原告和被告于2015年12月15日签订了五金配件购销合同,后又于2011年2月18日签订了产品购销合同(各种灯具)。双方在每份合同中都约定了灯具的数量、单价、合同履行方式及货款支付方式和期限,同时还约定了违约金。合同签订后,原告严格依据合同向被告履行了供货安装义务,合同履行完毕后,经双方结算,五金配件实际总货款是13838,合同签订时预付19620元,仍下欠1218元。产品购销合同实际总价款为117184.2元,预付货款12000元,合同履行过程中支付货款56200元,现下欠48984.2元。即两份合同总价款为224022.2,被告共计给原告支付了87820元,下欠136202。自双方结算后,原告又多次要求被告按合同约定立即支付货款,被告推脱不予支付,事实上已经构成违约,依合同约定被告应当承担违约责任,按合同总价款的30﹪向原告支付违约金67206.6元。

同法》第六十条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为,损害了原告的合法权益,应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款及违约金共计元。原告为了维护自身的合法权益,实属无奈,特依法向人民法院提起诉讼,恳请贵院依法判令被告给付原告拖欠的货款及违约金,支持原告的诉讼请求。

此致

徐州市人民法院。

附:1、本诉状副本1份。

2、《买卖合同》复印件份。

3、收货单复印件份。

起诉人:电话:年月日。

买卖合同欠款纠纷的起诉状

原告:忻州市xx混凝土有限公司。

法定代表人:杨xx职务执行董事。

地址:忻州忻府区解原工业园区。

被告:中化x建集团有限公司。

法定代表人:刘xx职务董事长。

住址:山西省太原市xx街xx号。

邮政编码:0300**。

联系电话:0351-6xxx。

被告:中化x建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部。

负责人:王x项目经理。

住址:xx县孙家沟乡。

诉讼请求。

1、判决被告支付混凝土工程欠款945958.75元;。

2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至20xx年1月11日的违约金75676元。

3、判决被告支付从20xx年1月12日至付清所有欠款时的违约金;。

4、诉讼费、律师费用由被告承担。

事实及理由。

被告中化x建集团有限公司承建山西王家岭煤业有限公司高山水地招待所工程并成立项目部具体负责工,2011年10月14日中化x建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部与原告签订《保德预拌商品混凝土供应合同书》,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。

之后原告按合同约定按质按量完成了供应。

截止9月11日被告中化x建集团有限公司尚欠原告工程款945958.75元,但至今被告未支付该款项。

合同约定:“甲方在乙方供货3日前应先付总额70%的.备料款,批量供应后办理结算付款,并付款到总额的95%,留5%尾款在乙方将本批量r28d砼强度报告提供给甲方进付清。

”原告施工结束达到付款条件后,被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况,但至今仍拖欠巨款不付。

此为本案事实,原告唯有诉讼解决。

最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释14号)第二十四条规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

”第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

”第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。

”由于所约定的每日1%的计息数字偏高,故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金,以示公平。

由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难,濒临绝境,靠借高利周转,据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼,请秉公办理。

此致

xx市人民法院。

原告:忻州市xx混凝土有限公司。

时间:。

原告:阳习,又名欧阳习,男,汉族,19xx年8月29日生,湖南隆回县人。

被告:陈明,男,汉族,1973年2月27日生,住广东省汕头市潮阳区。

诉讼请求:。

1、请求人民法院判令被告立即支付给原告建设工程欠款60000元整,并请求人民法院判令被告赔偿原告为追讨该笔欠款花费差旅费、住宿费、误工费等合计8000元整。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:。

被告陈明从韩江北桥总包中铁十三局承包该桥东岸引桥工程。

原告阳习经人介绍与被告陈运明认识,原、被告达成承包协议,原告承包被告承包的东岸引桥工程中的模板工程。

原告从20xx年初开始施工,到初完工。

到20xx年8月27日,被告与原告结算,被告欠原告工程款6万元,被告当天写下欠条。

该欠条约定被告于春节还原告2万元整,20xx年7月前将余下欠款付清,但被告一直未付款给原告。

原告多次向被告电话催讨,被告总是借口不给。

为此原告为维护自己的合法权利,特向贵院起诉,请贵院依法支持原告所有诉讼请求!

此致

广东省汕头市潮阳区人民法院。

具状人:阳习。

20xx年8月4日。

债务纠纷起诉书范本【3】。

原告:(身份信息),姓名,性别,年龄,出生年月,住址。

被告:(身份信息),姓名,性别,年龄,出生年月,住址。

诉讼请求。

1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币元;。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由。

首先简述借款产生情况,和借款相关证据的产生情况。

以及约定还款日期等情况(没有的话不写)。

经原告多次催讨,被告仍拒不偿还,为了维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判如所请。

此致

人民法院。

具状人:。

起诉日期:

买卖合同欠款纠纷的起诉状

诉讼请求:

1、原告请求依法判令被告给付原告货款元。

2、请求判令被告支付逾期付款违约金元。

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由:

清楚,合法有效,应受法律的保护。《合同法》第六十条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为,严重损害了原告的合法权益,应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的`违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分,人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起诉讼,恳请贵院查明事实后,给予支持。

此致

附:1、本状副本份。

2、书证份。

3、其他材料份具状人:法定代表人:年月日。

买卖合同欠款纠纷的起诉状

被告:梁某女,汉族,1xx年8月出生,身份证号:45xxxxxxxxxx364,户籍:某某县平乐镇平乐村下新队19号,住某某市某某镇二环西路106号永顺名门小区20号楼a1002号房。

诉讼请求:

1、请求法院判令被告支付给原告货款125819.6元;。

3、本案受理费等诉讼费由被告承担。

事实和理由:

20xx年3月31日前,被告梁某在某某市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂,原告多次向被告供应燃煤,至20xx年9月24日,经双方结算,被告尚欠原告燃煤货款为96985元,为此,被告立下《欠条》一张,称:“今欠陈某某煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(96985元)。”梁某签字确认。

20xx年3月,原告再次向被告运送燃煤29.79吨,价格为每吨1580元,折货款46878元,后被告陆续支付了18044元,此次,尚欠原告燃煤货款28834.6元。

以上两项被告共欠原告125819.6元货款。。

原告认为,原告已经按约定交付了货物,履行了全部合同义务,被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款,但被告却以各种理由,拒绝支付所欠原告的货款,已经构成合同违约,严重侵害了原告的合法权益。

为了维护原告的合法权利,根据《民事诉讼法》第108条的规定,特向贵院起诉,请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。

此致

某某市人民法院。

具状人:

20xx年9月25日。

买卖合同欠款纠纷的起诉状

诉讼请求:

1、请求判令被告返还欠款20万元及利息2701元,共计202701元;。

2、请求判令被告承担诉讼费用。

事实与理由:

被告5月11日向原告借款二十万元,并答应三天之内还清。还款期满后原告多次向被告索要,被告均借口种种理由拒不偿还。为保护原告的合法利益不受侵害,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定,特向贵院提起诉讼,请求依法判决。

此致

朝阳区人民法院。

具状人: