首页>报告>热门停工补偿申请报告(模板13篇)

热门停工补偿申请报告(模板13篇)

作者:影墨 热门停工补偿申请报告(模板13篇)

编写报告需要充分了解受众群体的背景和需求,以便选取适合的语言和风格。阅读一些精选的报告范文可以丰富我们的知识储备和写作技巧,下面是一些不错的范文供你参考。

春节停工申请报告

延边工程建设监理有限公司:

我公司承建的延边园丁新村北区1、2、4、5#楼工程形象进度如下:1#楼负一层顶板混凝土浇筑完毕。2#楼三层顶板混凝土浇筑完毕。4#、5#楼板式筏基混凝土浇筑完毕。

停工前,我公司对各栋工程做好了适当围护及保护措施:

(1)施工用电:配电柜等拉闸、上锁,电缆线、插座等收库保管,未能入库材料做好防护措施。

(2)施工用水:用水全部关闭阀门,水管、关键等收库保管,未能入库的做好防冻等保护措施。

(3)机械设备:大型机械设备等做好防火、防锈等措施,小型设备入库管理。

(4)场区管理:场区围挡等已封闭并做好安全防护、防火等措施,并安排冬季值班管理人员进行检查及管理。

本工程现已进入停工阶段,预计20xx年4月19日前后恢复施工,现申请有关部门对我施工现场进行检查,批示停工。

请批示!

延边延大建筑有限公司

20xx年11月17日

春节停工申请报告

______部门领导:

您好!

我司承建的'庄士・映蝶蓝湾二期项目于1月18日至2月5日期间停工,现春节假期已结束。项目部的管理人员及各班组的工人都已归队,现已对入场的各班组人员进行安全教育及技术交底;我项目部协同监理单位已组织有关工程技术人员对临时用电、临边防护、外排栅、起重机械等设备进行安全隐患排查活动,力争全面做好复工工作。

我单位特提出复工申请,请予批复。

申请人:______

20____年____月____日

春节停工申请报告

因春节假期施工人员放假回家过年,我项目部决定20xx年1月20日申请停工,放假处由项目经理带队,组织管理人员对施工现场进行了排查并进行了落实,重点做好施工区域及项目部的安全防护,施工材料的安全存放的相关防护措施。

经排查整治,我项目部已做好春节前停工的'准备工作,已具备停工条件,计划于20xx年1月20日停工,特此报告,恳请予以批复,谢谢!

中低压配电网建设改造工程施工项目部。

20xx年1月20日。

春节停工申请报告

县政府、县能源局:

针对贵局20____年2月2日下发的'《府谷县能源局关于切实做好20____年春节及全国“两会”期间煤矿安全生产工作的通知》(府能发【20____】13号)文件,我矿严格按照文件精神对井下各个生产系统进行安全隐患排查,并对春节期间安排领导带班和值班人员对井下排水、顶板观察、气体检查、机电维护工作;从20____年2月16日开始对全矿入井人员进行安全培训;对原来的安全技术措施进行完善。我矿严格按照府能发【20____】13号文件进行全矿安全自查,现已具备复工条件,恳请上级部门来我矿进行复工复产验收。

特此申请!

申请人:______。

20____年____月____日。

春节停工申请报告

天津中建地产有限公司津海湾项目部:

我公司承建的中建威海路项目(津海湾)一期工程—外墙石材装饰工程,已完成甲方要求的施工进度,5#、6#、7#、8#、10#、21#楼由于外架钢管影响檐口线条的`施工,22#、23#、25#、26#楼外墙保温未施工,由此我项目部现拟定于20xx年12月29日在建工程全面停工。停工前,我公司对各种施工材料、周转材料已集中堆放,并码放整齐、安放稳固。对施工机械进行全面的检查和保养,对材料进入库房保管,并设置专人负责。值班人员明确责任,并有责任制度。

总之在停工前,对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20xx年3月1日恢复施工,现申请有关部门对我施工现场进行检查,并同意停工。

请批示!

xx省xx州市恒达信装饰工程有限公司。

20xx年12月28日。

春节停工复工申请报告

______部门领导:

您好!

我司承建的庄士·映蝶蓝湾二期项目于1月18日至2月5日期间停工,现春节假期已结束。项目部的管理人员及各班组的`工人都已归队,现已对入场的各班组人员进行安全教育及技术交底;我项目部协同监理单位已组织有关工程技术人员对临时用电、临边防护、外排栅、起重机械等设备进行安全隐患排查活动,力争全面做好复工工作。

申请人:______。

20____年____月____日。

春节停工申请报告

我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

原施工场地地质不能承受静压桩机的`承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。

该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年x月x日至20xx年x月x日共计105天。

在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。

在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。

因xx市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此致

敬礼!

xxx有限公司。

20xx年xx月xx日。

春节停工申请报告

210国道延安过境二级公路管理处:

我公司承接的210国道姚店至三十里铺二级公路建设工程n7标我公司将部分路基工程施工情况汇报如下:

沿线没有障碍、阻拦的施工路段已施工完毕,剩余部分路段受当地村民阻碍无法施工,我项目部现拟定于20xx年7月3日在建工程全面停工。停工主要原因1)k33030~k33200挖方段的正上方有几户四岔铺村民,该段施工将会断掉这几户村民的`村路,由于各级领导经过半个月的研究未能给这部分村民解决村路的问题,致使我标段施工该段就会遭到村民的阻拦,无法进行施工。2)k33455~k33540为我标段16m左右的挖方段,挖成型后有没有特别异常,附近村民说他们水井让我标段挖的没水吃了,井枯了,20xx年7月1日晚7点左右几个村民拿钢刀来我项目部闹事,打伤我部工作人员3名,还开车乱撞我项目部工作人员,致使我标段无法正常施工3)吴枣园村部分施工段的征迁户未搬迁,我标段施工人员进去施工遭到村民的阻碍、阻拦,使我标段无法施工。

预计施工路段具备施工条件后恢复正常施工,现申请有关部门同意停工。请批示!

陕西祥隆建设有限公司210国。

20xx年7月3日。

春节停工申请报告

我公司承建的贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程,工程进度完成2%,因天气、房屋、树林未征原因,我项目部现拟定于20xx年11月30日对贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程全面停工。

停工前,我公司对工程做好了安全防护。对工程的周边围护已按要求全面进行落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。现申请有关部门对我施工现场进行检查。

请批示!

xx昊锦建设集团有限公司。

20xx年11月28日。

申请经济补偿金的报告范文

申请人:________________,男,汉族,________________年________________月________________日生,住江苏省泰兴市________________,身份证号码:__________________。

被申请人:_____________________________有限公司。

住所地:______________________。

申请请求:_________________。

七、补足申请人________________年终奖________________元(参照上一年度年终奖标准)。

事实及理由:_________________。

申请人自________________年________________月________________日进入被申请人处工作,工作期间认真负责,勤勉踏实,但被申请人不能足额发放申请人全部工资,每月均非法扣除申请人工资,尤其是被申请人病假期间不支付工资的规定严重侵害了申请人的合法权益,申请人无奈之下于________________年________________月________________日被迫向被申请人提出离职申请。

综上,经济补偿金仲裁申请人为维护自身合法权益,特向贵委提出仲裁申请,望依法支持申请请求。

申请人:_________________。

社区申请补偿报告范文

尊敬的领导:

您们好!

我叫xxx是学院xxxx系xxx班xxxx专业的一名同学。首先,真诚的感谢各位老师和校领导长期以来对我的辛苦培养和谆谆教导。在这期间,我始终保持着积极向上的心态,以高标准要求自己做到全面发展。现在我已进入大二,经过大一一年的努力,我在各个方面都取得了很大的提高。

我来自益阳一个名叫沧水铺的小镇。我家有4口人奶奶,爷爷,父亲,母亲,姐姐,我。我和姐姐相差一岁。姐姐比我高一年级。我的父母都是地地道道的农民。父亲知道仅靠种田是很难供姐姐和我的学业。早在姐姐读初中时就到外省打工来维持一家人的生活。母亲在家给人家做事,每天起早贪黑每天6点起床18点回家,没有休息。当时读六年级的我每天到了晚上把饭菜做好,到路边去等妈妈。就这样一年以后直到我读初中。家里的负担又大大加重了。于是母亲也不得不外出打工。怕我会在外面学坏,父亲安排我读住学,每月回家一次,家里就这有爷爷奶奶了。

就这样家里的生活勉强的维持着。直到我和姐姐上高中,家里一直都欠债运行着。在读高三的那年我家发生很多事奶奶长年来有心脏问题,突发的心脏病结束了奶奶的生命。爸妈不得不回来。办完丧事。家里掏空了,还有一直以来爷爷头脑不清楚,奶奶又不在了,爷爷没人照顾,父亲最后把爷爷安顿在姑姑家,每月付给爷爷生活费。爸妈走后家里空无一人,我和姐姐除了过节回家看爷爷一般不回家。过了不到两个月,接着金融危机的缘故,爸妈不得不回家,把爷爷接回家,一时没有经济来源。父亲最后到处找事做。小工做过,买煤炭等都做过。这样一直持续了快半年,安顿好爷爷。爸妈又回到了去工作了。我和姐姐都明白自己的家庭状况,都很努力的学习,姐姐顺利考上大学现在就读于湖南林业科技大学,我后来也上了大专。(其实我的成绩超过三本十几分,可学费太贵,我知道这会给家里带来多大的负担,于是我选择了读大专)。这给家里有加上了筹码。

为了给家里减轻负担,我和姐姐除了努力学专业知识,一方面用寒暑假赚钱,一方面申请奖学金和助学金来。努力为家了减轻财政负担。特此向学校提出申请,希望得到学校经济上的帮助,恳请各位领导给予批准。我一定刻苦学习,奋力拼搏,争取做一名德才兼备的优秀学生,将来成为一名国家的有用人才,回报国家,学院和父母。谢谢!

敬礼!

申请人:

工程停工复工申请报告

因春节期间我工程暂停施工,现春节已过,项目部管理人员已全部到岗,工程个施工作业班组人员已基本到位。根据石家庄市建委,市安监站及公司春节后复工的相关检查要求,我项目部对施工现场进行全面检查,对发现的问题进行整改,具体情况如下:

1、现场管理人员及职工到位情况:

本工程项目管理人员截至目前已全部到齐。

本工程目前主要进行防水及基础与主体施工工程,作业队伍到齐,基本能满足现阶段施工作业需求,后续施工人员将在相应工序开工前一周内到位。

2、安全教育、制度检查情况:

经检查,安全检查制度已建立,个安全台帐齐全。各项应急预案完整,各项操作规程良好,个机械设备、临时用电、消防设备的检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗,并按规定进行了报验。

3、安全生产情况:

项目部对现场及职工宿舍进行检查,情况良好。项目部对春节前拆除的部分临时电线路重新架设,对三级配电箱、二级漏电保护开关进行检查,对部分乱拉乱接进行拆除,现场临时用电已符合临时用电规程。基坑防护完好,邻边防护完整。

4、现场文明施工情况:

项目部组建文明施工队伍,有待进一步完善人员配备,负责现场维护每日垃圾清理及破损围挡的修复及更换工作。

5、施工机具设备运行情况:

经检查运行良好。

经检查整治,我项目部已做好春节后复工的准备工作,已具备复工条件,计划于!

河北铁建工程有限公司第三项目部。

20xx年x月x日。

春节工程停工申请报告

尊敬的领导:

我司承建的.南川中央花园项目工程因春节放假,于20xx年2月6日至20xx年2月19日工地停工放假。目前放假期已完。

工地于2月17日至2月19日提前安排专人,对施工现场的施工电源、施工电梯、施工机具及高处临边防护设施等,检查安装恢复到位。经现场检查已具备施工安全生产复工条件,特申请于20xx年2月20日正式开工。

特此申请!

申请人:

时间: